目录
一、审计报告………………………………………………………第1—6页
二、财务报表………………………………………………………第7—16页
（一）合并资产负债表……………………………………………第7页
（二）母公司资产负债表…………………………………………第8页
（三）合并利润表…………………………………………………第9页
（四）母公司利润表………………………………………………第10页
（五）合并现金流量表……………………………………………第11页
（六）母公司现金流量表…………………………………………第12页
（七）合并所有者权益变动表………………………………第13-14页
（八）母公司所有者权益变动表……………………………第15-16页
三、财务报表附注………………………………………………第17—189页
第
页共189页
审计报告
天健审〔2026〕1865号安徽建工集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽建工公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽建工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
第
页共189页
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)应收款项减值准备
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十二）、五(一)4及五(二)10。
截至2025年12月31日，安徽建工公司应收账款余额为人民币6,234,923.18万元，坏账准备为人民币1,001,176.80万元，账面价值为人民币5,233,746.39万元。
安徽建工公司管理层（以下简称管理层）基于单项和组合并考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解和评价与应收款项减值准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
(2)对于管理层按照单项计提坏账准备的应收款项，结合客户的历史回款、资信状况、管理层预期未来收取的现金流量等情况，评价减值准备计提的合理性；
(3)对于管理层按照组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层组合划分的合理性，并结合客户信用风险特征、账龄分析、应收款项回函、历史回款、期后回款等情况，评估减值准备计提的合理性；
(4)获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表，选取样本检查相关支持文件，以验证应收款项组合和账龄划分的准确性；
(5)选取样本检查应收款项账龄和历史还款记录，并评估交易对方是否出现财务问题而对应收款项的可收回性产生影响；
(6)复核管理层计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性；测试管理层
第
页共189页
使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。
(7)检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)建筑施工收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(二十八)及五(二)1。安徽建工公司营业收入主要来源于建筑施工收入，2025年度，安徽建工公司营业收入金额为人民币8,319,799.94万元。
根据新收入准则及安徽建工公司的会计政策，建筑施工收入根据履约进度在某一时段内确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此，我们将建筑施工收入确认认定为关键审计事项。
2.审计应对
针对建筑施工收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解和评价与建筑施工收入确认相关的内部控制设计的有效性，测试了关键控制执行的有效性，包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等；
(2)检查工程承包合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；
(3)获取重大建筑施工合同样本，检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的关键合同条款和成本预算等支持性文件，评价管理层所作判断和估计是否合理、依据是否充分；
(4)按年度、项目等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；
(5)选取样本进行检查，核对相关支持性文件以验证已发生的合同成本；
(6)实施截止测试，选取样本检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；
第
页共189页
(7)抽取相关建筑施工合同样本，结合监理报告、客户结算单等文件对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评价管理层确认的工程履约进度的合理性；
(8)根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入；
(9)抽取相关建筑施工项目样本，结合应收账款函证，对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证；
(10)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安徽建工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
安徽建工公司治理层（以下简称治理层）负责监督安徽建工公司的财务报告
第
页共189页
过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安徽建工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽建工公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就安徽建工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对
第
页共189页
审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）中国·杭州中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年三月二十六日
安徽建工集团股份有限公司
财务报表附注2025年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准，于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本1,100万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。
2000年7月，公司2000年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第40号文批准，股本增至6,200万股，2000年11月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。
2003年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股。公司于2003年4月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为12,000万元。
2004年3月，公司2003年度股东大会决定，以2003年末总股本12,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，转增和送红股共计3,600万股，公司总股本变更为15,600万股。
2006年6月，根据公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股，公司总股本未发生变化。
2007年7月，公司2006年度股东大会决定，以公司2006年末总股本15,600万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计1,560万股，公司总股本变更为17,160万股。
2008年4月，公司2007年度股东大会决定，以公司2007年12月31日总股本17,160
万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增5,148万股。变更后公司总股本为22,308万股。2011年4月，公司2010年股东大会决定，以公司2010年12月31日总股本22,308万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了11,154万股。变更后公司总股本为33,462万股。2013年5月，公司2012年度股东大会决定，以公司2012年12月31日总股本33,462万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了16,731万股。变更后公司总股本为50,193万股。
2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为53,191万股。
2016年4月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328号），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。
2016年4月，公司2015年度股东大会决定，以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增5股，共计增加了37,234万股。变更后公司总股本为90,425万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文），2017年5月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本31,825万元，变更完成后，公司的总股本为122,249.60万股；2017年8月，本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股，募集资金138,520万元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元（不含税净额为人民币135,820万元）。发行完成后，公司总股本增至1,434,300,227股。
2018年4月，公司2017年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利71,715,011.35元，派送红股286,860,045股，本次分配后总股本为
1,721,160,272股。2018年8月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。
2022年11月，根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件，对于建工控股本次补偿的股份4,626,334股，公司以总价1.00元的价格定向回购补偿股份并注销股份。业绩补偿完成后，公司股本总额和建工控股持股比例发生变更，公司总股本变更为1,716,533,938股。公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。法定代表人：钱申春。公司主要的经营活动为：基础设施建设与投资、房屋建设等。财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2026年3月26日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外（分）子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
(五)重要性标准确定方法和选择依据公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：
第
页共189页
涉及重要性标准判断
的披露事项
| 涉及重要性标准判断的披露事项 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上或金额大于1亿元 |
| 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上或金额大于1亿元 |
| 本期重要的应收款项核销 | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上或金额大于1亿元 |
| 重要的在建工程 | 单个项目预算金额5000万元（含5000万元）以上 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司收入金额占集团总收入≥10% |
| 重要的或有事项 | 金额超过100万元 |
(六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(七)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运
用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2.合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(八)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(九)现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(十)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算
产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十一)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得
或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十二)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
第
页共189页组合类别
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | ||
| 应收款项融资——银行承兑汇票 | ||
| 应收账款——其他客户组合 | 客户单位 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 公司合并财务报表范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——投标保证金、履约保证金 | ||
| 其他应收款——其他保证金及往来款 | ||
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 公司合并财务报表范围内关联方 | |
| 合同资产——已完工未结算资产组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——未到期质保金 | ||
| 合同资产——建设期PPP和特许经营权项目资产 | ||
| 长期应收款——未到回款期的长期应收款 | 回款期限 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——逾期的长期应收款 |
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
(十三)存货
1.存货的分类存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、开发成本、开发产品等。
2.发出存货的计价方法材料和物料等发出时采用加权平均法计价。房地产开发存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
3.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和周转材料的摊销方法
(1)低值易耗品在领用时采用一次转销法。
(2)周转材料钢管、扣件等出租的周转材料按20年平均摊销。
5.存货跌价准备资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。
用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
(3)房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
(十四)划分为持有待售的非流动资产或处置组、终止经营
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的会计处理
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出
售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
3.终止经营的确认标准
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
4.终止经营的列报方法
公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金
额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十五(五)之说明。
(十五)长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计
处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)不属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3)属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2)合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十六)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
2.投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
第
页共189页
类别
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 30-50 | 3-5 | 1.90-3.23 |
| 土地使用权 | 50-70 | 1.43-2.00 |
(十七)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 3 | 3.23-1.94 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 3 | 9.70-6.93 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-12 | 3 | 16.17-8.08 |
| 实验仪器 | 年限平均法 | 7-12 | 3 | 13.86-8.08 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 7-14 | 3 | 13.86-6.93 |
| 发电设备 | 年限平均法 | 20-25 | 3 | 4.85-3.88 |
| 输电配电线路 | 年限平均法 | 20-30 | 3 | 4.85-3.23 |
(十八)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十九)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(二十)生物资产
1.生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入公司；(3)其成本能够可靠计量时予以确认。
(二十一)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权及非专利技术和收费公路特许经营权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
第
页共189页项目
| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 按产权登记期限确定使用寿命为40或70年 | 直线法 |
| 计算机软件 | 按预期受益期限确定使用寿命为3年 | 直线法 |
第
页共189页项目
| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 专利权及非专利技术 | 按预期受益期限确定使用寿命为5-10年 | 直线法 |
| 收费公路特许经营权 | 按特许经营期内车辆通行量 | 车流量法 |
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
3.研发支出的归集范围
与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括材料费、人工费、装备调试及检测费、折旧与摊销费用、燃料动力费用、委外研发费用等。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
5.公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
(二十二)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十三)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十四)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十五)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十六)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，
公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十七)优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
(二十八)收入
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实
物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)商品销售业务
公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
(2)建筑施工业务
1)建造合同业务
公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
于资产负债表日，公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
2)BOT项目合同业务建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照前述建造合同业务的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。
合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算。合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。于运营阶段，当提供劳务时确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
3)BT项目合同业务
建设及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照前述建造合同业务的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。
(3)房地产销售业务
公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。
(二十九)合同取得成本、合同履约成本
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围
且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(三十)合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(三十一)政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(三十二)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同
的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
(三十三)租赁
1.公司作为承租人在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一
步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.售后租回
(1)公司作为承租人公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融
资产进行会计处理。
(三十四)安全生产费公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三十五)分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十六)其他重要的会计政策和会计估计
1.采用套期会计的依据、会计处理方法
(1)套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
(3)套期会计处理
1)公允价值套期
①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
2)现金流量套期
①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期
交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3)境外经营净投资套期套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
2.资产证券化业务的会计处理方法和判断依据公司将部分应收账款（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券和次级资产支持证券，公司持有部分次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构，提供资产及其回收有关的管理服务、基础合同的变更管理及其他服务。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，公司根据持有次级资产支持证券比例享有相关收益。在运用证券化金融资产的会计政策时，公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及公司对该实体行使控制权的程度：
(1)终止确认证券化资产公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,终止确认该金融资产,并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。
(2)继续确认证券化资产公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该金融资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，公司继续确认该金融资产的收益及其相关负债的费用。
(3)继续涉入证券化资产不属于上述两种情形的，公司分别以下两种情况进行处理：
1)公司未保留对该金融资产控制的，在转让日终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。
2)公司保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。
(三十七)重要会计政策和会计估计变更
1.重要会计估计变更
第
页共189页会计估计变更的内容和原因
| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 受重要影响的报表项目 | 影响金额 |
| 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，原对收费公路特许经营权按其入账价值在特许经营权期限采用年限平均法摊销。为了客观反映公司财务状况和经营成果，同意改按车流量法核算。 | 2025年7月1日 | 2025年12月31日资产负债表项目 | |
| 无形资产 | 116,596,407.57 | ||
| 未分配利润 | 116,596,407.57 | ||
| 2025年度利润表项目 | |||
| 营业成本 | -116,596,407.57 |
本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。
四、税项
(一)主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、9、6、5、3 |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 30-60 |
| 房产税 | 从价计征的，房屋及建筑物余值；从租计征的，按租金收入 | 1.2、12 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7、5、1 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |
[注]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 安徽省路桥试验检测有限公司 | 15 |
| 安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司 | 15 |
| 安徽建工中仑智能制造有限公司 | 15 |
| 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 15 |
| 安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司 | 15 |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 15 |
第
页共189页
纳税主体名称
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 安徽建工建筑工业有限公司 | 15 |
| 安徽建工交通航务集团有限公司 | 15 |
| 安徽建工北城工业有限公司 | 15 |
| 安徽建工检测科技集团有限公司 | 15 |
| 安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司 | 15 |
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 15 |
| 安徽建工路港建设集团设备新材料有限公司 | 15 |
| 安徽和达工程检测有限公司 | 15 |
| 安徽环通工程试验检测有限公司 | 15 |
| 安徽建工路港建设集团有限公司 | 15 |
| 安徽建工交通设施科技有限公司 | 15 |
| 安徽建工瑞特新材料科技有限公司 | 15 |
| 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 | 15 |
| 安徽建工新材料科技有限公司 | 15 |
| 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 15 |
| 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 15 |
| 安徽新鑫工程试验检测有限公司 | 15 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 15 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 15 |
| 安徽省建科建设监理有限公司 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
(二)税收优惠根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的认定备案，子公司安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽水利嘉和机电设备安装有限公司、安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工北城工业有限公司、安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司和安徽省建筑科学研究设计院为高新技术企业，2023-2025年度企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工路港建设
集团设备新材料有限公司、安徽和达工程检测有限公司、安徽环通工程试验检测有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工交通设施科技有限公司、安徽建工瑞特新材料科技有限公司、芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司和安徽建工新材料科技有限公司为高新技术企业，2024-2026年度企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工检测科技集团有限公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司和安徽省建科建设监理有限公司为高新技术企业，2025-2027年度企业所得税按15%的税率计缴。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 33,639,054.74 | 35,349,035.70 |
| 银行存款 | 18,653,172,902.75 | 16,597,138,195.33 |
| 其他货币资金 | 1,860,064,685.05 | 1,777,195,730.87 |
| 合计 | 20,546,876,642.54 | 18,409,682,961.90 |
(2)其他说明期末银行存款中，564,584,810.61元系诉讼等冻结资金；期末其他货币资金中1,586,668,695.54元系为开具银行承兑汇票存入的保证金，72,514,119.93元系为开具保函存入的保证金，30,809,652.49元系为按揭贷款存入的保证金，90,629,000.00元系为开具信用证存入的保证金，79,443,217.09元系土地复垦及其他各类保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2.交易性金融资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,257,878.08 | 120,824,400.00 |
| 其中：理财产品 | 100,119,178.08 | 120,824,400.00 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 衍生金融工具 | 138,700.00 | |
| 合计 | 100,257,878.08 | 120,824,400.00 |
3.应收票据
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 1,123,411,393.59 | 582,538,280.09 |
| 合计 | 1,123,411,393.59 | 582,538,280.09 |
(2)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,185,336,834.44 | 100.00 | 61,925,440.85 | 5.22 | 1,123,411,393.59 |
| 其中：商业承兑汇票 | 1,185,336,834.44 | 100.00 | 61,925,440.85 | 5.22 | 1,123,411,393.59 |
| 合计 | 1,185,336,834.44 | 100.00 | 61,925,440.85 | 5.22 | 1,123,411,393.59 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 614,137,384.57 | 100.00 | 31,599,104.48 | 5.15 | 582,538,280.09 |
| 其中：商业承兑汇票 | 614,137,384.57 | 100.00 | 31,599,104.48 | 5.15 | 582,538,280.09 |
| 合计 | 614,137,384.57 | 100.00 | 31,599,104.48 | 5.15 | 582,538,280.09 |
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 1,185,336,834.44 | 61,925,440.85 | 5.22 |
| 小计 | 1,185,336,834.44 | 61,925,440.85 | 5.22 |
(3)坏账准备变动情况
第
页共189页项目
| 项目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 31,599,104.48 | 30,326,336.37 | 61,925,440.85 | |||
| 合计 | 31,599,104.48 | 30,326,336.37 | 61,925,440.85 | |||
(4)期末公司已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑汇票 | 532,550,000.00 |
| 小计 | 532,550,000.00 |
(5)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | 754,529,326.67 | |
| 小计 | 754,529,326.67 |
4.应收账款
(1)账龄情况
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 29,327,654,404.63 | 34,284,652,716.94 |
| 1-2年 | 14,436,474,697.64 | 14,043,056,943.29 |
| 2-3年 | 8,150,455,174.66 | 7,344,123,559.62 |
| 3-4年 | 5,378,306,617.01 | 3,219,273,345.68 |
| 4-5年 | 2,255,576,433.24 | 1,450,293,861.48 |
| 5年以上 | 2,800,764,505.07 | 2,229,172,395.26 |
| 账面余额合计 | 62,349,231,832.25 | 62,570,572,822.27 |
| 减：坏账准备 | 10,011,767,970.02 | 8,320,505,895.67 |
| 账面价值合计 | 52,337,463,862.23 | 54,250,066,926.60 |
(2)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 |
第
页共189页
账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,778,689,935.16 | 2.85 | 918,932,825.71 | 51.66 | 859,757,109.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 60,570,541,897.09 | 97.15 | 9,092,835,144.31 | 15.01 | 51,477,706,752.78 |
| 合计 | 62,349,231,832.25 | 100.00 | 10,011,767,970.02 | 16.06 | 52,337,463,862.23 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,513,262,224.69 | 2.42 | 866,318,218.23 | 57.25 | 646,944,006.46 |
| 按组合计提坏账准备 | 61,057,310,597.58 | 97.58 | 7,454,187,677.44 | 12.21 | 53,603,122,920.14 |
| 合计 | 62,570,572,822.27 | 100.00 | 8,320,505,895.67 | 13.30 | 54,250,066,926.60 |
2)重要的单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期初数 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | |
| 明发集团（淄博）房地产开发有限公司 | 144,170,885.59 | 22,836,622.24 | 15.84 | 预计收回风险较大 | ||
| 美丽之冠（黄山）文化旅游发展有限公司 | 123,981,661.74 | 92,986,246.31 | 123,981,661.74 | 92,986,246.31 | 75.00 | 预计收回风险较大 |
| 淄博成易创业房地产开发有限公司 | 87,299,842.35 | 87,299,842.35 | 87,299,842.35 | 87,299,842.35 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Arabest公司 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 黄山粤恒置业有限公司 | 72,737,765.38 | 54,553,324.04 | 73,890,172.84 | 55,417,629.63 | 75.00 | 预计收回风险较大 |
| 江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司 | 71,478,571.26 | 53,608,928.45 | 67,505,568.56 | 50,629,176.43 | 75.00 | 预计收回风险较大 |
| 应收其他单位 | 1,080,015,789.05 | 500,121,282.17 | 1,204,093,209.17 | 532,014,713.84 | 44.18 | 预计收回风险较大或根据保全资产情况单项认定 |
第
页共189页单位名称
| 单位名称 | 期初数 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | |
| 小计 | 1,513,262,224.69 | 866,318,218.23 | 1,778,689,935.16 | 918,932,825.71 | 51.66 | |
3)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,422,604,913.54 | 1,471,130,245.68 | 5.00 |
| 1-2年 | 13,896,896,954.20 | 1,111,751,756.30 | 8.00 |
| 2-3年 | 7,852,235,223.84 | 785,223,522.42 | 10.00 |
| 3-4年 | 5,165,179,349.42 | 2,066,071,739.77 | 40.00 |
| 4-5年 | 1,916,558,586.54 | 1,341,591,010.59 | 70.00 |
| 5年以上 | 2,317,066,869.55 | 2,317,066,869.55 | 100.00 |
| 小计 | 60,570,541,897.09 | 9,092,835,144.31 | 15.01 |
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 866,318,218.23 | 150,979,931.61 | 98,365,324.13 | 918,932,825.71 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 7,454,187,677.44 | 1,638,647,466.87 | 9,092,835,144.31 | |||
| 合计 | 8,320,505,895.67 | 1,789,627,398.48 | 98,365,324.13 | 10,011,767,970.02 | ||
2)本期重要的坏账准备收回或转回情况本期无重要的坏账准备收回或转回情况。
(4)应收账款和合同资产金额前5名情况
| 单位名称 | 期末账面余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备 | ||
| 应收账款 | 合同资产 | 小计 | |||
| 合肥市重点工程建设管理局 | 2,365,794,706.68 | 488,736,574.33 | 2,854,531,281.01 | 2.88 | 509,802,692.64 |
| 重庆成渝垫 | 442,504,396.27 | 1,339,166,026.36 | 1,781,670,422.63 | 1.80 | 41,936,443.05 |
第
页共189页单位名称
| 单位名称 | 期末账面余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备 | ||
| 应收账款 | 合同资产 | 小计 | |||
| 丰武高速公路有限公司 | |||||
| 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 | 1,650,117,182.08 | 87,979,951.48 | 1,738,097,133.56 | 1.75 | 341,849,041.90 |
| 安徽省长高高速公路有限责任公司 | 868,676,302.76 | 279,842,230.68 | 1,148,518,533.44 | 1.16 | 46,417,827.74 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 925,636,791.19 | 121,212,927.23 | 1,046,849,718.42 | 1.06 | 153,112,536.41 |
| 小计 | 6,252,729,378.98 | 2,316,937,710.08 | 8,569,667,089.06 | 8.65 | 1,093,118,541.74 |
5.应收款项融资
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 159,503,826.19 | 277,758,074.48 |
| 合计 | 159,503,826.19 | 277,758,074.48 |
(2)减值准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 成本 | 累计确认的信用减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提减值准备 | 159,503,826.19 | 100.00 | 159,503,826.19 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 159,503,826.19 | 100.00 | 159,503,826.19 | ||
| 合计 | 159,503,826.19 | 100.00 | 159,503,826.19 | ||
（续上表）
第
页共189页种类
| 种类 | 期初数 | ||||
| 成本 | 累计确认的信用减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提减值准备 | 277,758,074.48 | 100.00 | 277,758,074.48 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 277,758,074.48 | 100.00 | 277,758,074.48 | ||
| 合计 | 277,758,074.48 | 100.00 | 277,758,074.48 | ||
2)采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项目 | 期末数 | ||
| 成本 | 累计确认的信用减值准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 159,503,826.19 | ||
| 小计 | 159,503,826.19 | ||
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 883,014,262.63 |
| 小计 | 883,014,262.63 |
银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
6.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例（%） | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例（%） | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 1,729,589,352.82 | 83.29 | 1,729,589,352.82 | 924,518,825.21 | 76.70 | 924,518,825.21 | ||
| 1-2年 | 250,764,257.04 | 12.08 | 250,764,257.04 | 186,015,349.37 | 15.43 | 186,015,349.37 | ||
| 2-3年 | 67,973,389.99 | 3.27 | 67,973,389.99 | 85,951,581.54 | 7.13 | 85,951,581.54 | ||
| 3年以上 | 28,290,715.31 | 1.36 | 28,290,715.31 | 8,833,323.37 | 0.73 | 8,833,323.37 | ||
第
页共189页账龄
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例（%） | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例（%） | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 2,076,617,715.16 | 100.00 | 2,076,617,715.16 | 1,205,319,079.49 | 100.00 | 1,205,319,079.49 | ||
(2)预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 福建中闽大秦工程管理有限公司 | 132,540,884.04 | 6.38 |
| 蚌埠市融达经贸有限责任公司 | 100,680,000.00 | 4.85 |
| 安徽长江钢铁股份有限公司 | 94,572,820.11 | 4.55 |
| 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 79,206,761.36 | 3.81 |
| 蚌埠融兴供应链有限责任公司 | 70,000,000.00 | 3.37 |
| 小计 | 477,000,465.51 | 22.96 |
7.其他应收款
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 636,289.27 | 4,398,888.83 |
| 应收股利 | 2,518,108.87 | |
| 其他应收款 | 5,024,211,863.79 | 4,440,546,818.66 |
| 合计 | 5,027,366,261.93 | 4,444,945,707.49 |
(2)应收利息
1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款及其他 | 636,289.27 | 4,398,888.83 |
| 小计 | 636,289.27 | 4,398,888.83 |
(3)应收股利
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 蒙城县康润安建水务有限公司 | 2,518,108.87 | |
| 小计 | 2,518,108.87 |
(4)其他应收款
1)款项性质分类情况
第
页共189页款项性质
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 投标保证金、履约保证金 | 851,869,946.39 | 663,029,335.67 |
| 其他保证金及往来款 | 5,654,935,098.38 | 4,998,857,239.13 |
| 账面余额小计 | 6,506,805,044.77 | 5,661,886,574.80 |
| 减：坏账准备 | 1,482,593,180.98 | 1,221,339,756.14 |
| 账面价值合计 | 5,024,211,863.79 | 4,440,546,818.66 |
2)账龄情况
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 2,378,619,472.76 | 1,084,088,699.73 |
| 1-2年 | 956,087,616.03 | 2,386,466,486.20 |
| 2-3年 | 1,707,451,965.93 | 831,825,426.14 |
| 3-4年 | 585,252,685.41 | 392,836,831.06 |
| 4-5年 | 153,439,004.78 | 260,479,805.67 |
| 5年以上 | 725,954,299.86 | 706,189,326.00 |
| 账面余额小计 | 6,506,805,044.77 | 5,661,886,574.80 |
| 减：坏账准备 | 1,482,593,180.98 | 1,221,339,756.14 |
| 账面价值合计 | 5,024,211,863.79 | 4,440,546,818.66 |
3)坏账准备计提情况
①类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 395,289,532.49 | 6.08 | 395,289,532.49 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,111,515,512.28 | 93.92 | 1,087,303,648.49 | 17.79 | 5,024,211,863.79 |
| 合计 | 6,506,805,044.77 | 100.00 | 1,482,593,180.98 | 22.79 | 5,024,211,863.79 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
第
页共189页金额
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 401,908,339.10 | 7.10 | 401,908,339.10 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,259,978,235.70 | 92.90 | 819,431,417.04 | 15.58 | 4,440,546,818.66 |
| 合计 | 5,661,886,574.80 | 100.00 | 1,221,339,756.14 | 21.57 | 4,440,546,818.66 |
②采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 投标保证金、履约保证金 | 703,871,861.65 | 5,637,951.09 | 0.80 |
| 账龄组合 | 5,407,643,650.63 | 1,081,665,697.40 | 20.00 |
| 其中：1年以内 | 1,693,791,537.33 | 84,689,576.87 | 5.00 |
| 1-2年 | 957,203,803.84 | 76,576,304.27 | 8.00 |
| 2-3年 | 1,603,137,740.93 | 160,313,774.10 | 10.00 |
| 3-4年 | 560,065,029.78 | 224,026,011.91 | 40.00 |
| 4-5年 | 191,285,028.37 | 133,899,519.87 | 70.00 |
| 5年以上 | 402,160,510.38 | 402,160,510.38 | 100.00 |
| 小计 | 6,111,515,512.28 | 1,087,303,648.49 | 17.79 |
4)坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初数 | 807,036,867.91 | 12,394,549.13 | 401,908,339.10 | 1,221,339,756.14 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 274,628,829.49 | -6,756,598.04 | 5,000.00 | 267,877,231.45 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期收回或转回 | 6,663,806.61 | 6,663,806.61 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 期末数 | 1,081,665,697.40 | 5,637,951.09 | 395,289,532.49 | 1,482,593,180.98 |
| 期末坏账准备计提比例（%） | 17.80 | 16.47 | 100.00 | 22.79 |
5)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例（%） | 期末坏账准备 |
| 安徽保利房地产开发有限公司 | 与子公司合作方股东的往来款 | 486,090,000.00 | 2-3年 | 7.47 | 48,609,000.00 |
| 武汉康景实业投资有限公司 | 与子公司合作方股东的往来款 | 486,090,000.00 | 2-3年 | 7.47 | 48,609,000.00 |
| 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 | 资金实力金 | 164,888,031.09 | 1年以内，1-2年，5年以上 | 2.53 | 134,127,133.31 |
| 履约保证金 | 90,000,000.00 | 4-5年 | 1.38 | ||
| 秦汉新城保障房建设管理有限公司 | 意向金 | 231,351,607.86 | 1年以内，1-2年，3-4年 | 3.56 | 82,022,435.86 |
| 汉中航空智慧新城投资集团有限公司 | 其他保证金及往来款 | 133,461,282.93 | 1-2年，2-3年，3-4年 | 2.05 | 27,007,755.06 |
| 投标保证金、履约保证金 | 49,100,000.00 | 1-2年 | 0.75 | ||
| 小计 | 1,640,980,921.88 | 25.22 | 340,375,324.23 |
8.存货
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 557,702,384.28 | 390,758.51 | 557,311,625.77 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 525,384,753.81 | 525,384,753.81 | |
| 库存商品 | 495,949,660.05 | 495,949,660.05 | |
| 开发产品 | 4,058,095,990.23 | 208,722,790.15 | 3,849,373,200.08 |
| 开发成本 | 3,091,316,208.29 | 17,808,574.77 | 3,073,507,633.52 |
| 在产品（生产成本） | 12,399,073.16 | 12,399,073.16 | |
| 消耗性生物资产 | 13,847,271.28 | 13,847,271.28 | |
| 合计 | 8,754,695,341.10 | 226,922,123.43 | 8,527,773,217.67 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 595,084,324.85 | 390,758.51 | 594,693,566.34 |
| 周转材料 | 478,875,840.95 | 478,875,840.95 | |
| 库存商品 | 256,725,442.71 | 256,725,442.71 | |
| 开发产品 | 5,305,040,255.80 | 228,235,472.91 | 5,076,804,782.89 |
| 开发成本 | 6,072,993,513.90 | 57,292,788.12 | 6,015,700,725.78 |
| 在产品（生产成本） | 7,797,701.81 | 7,797,701.81 | |
| 消耗性生物资产 | 13,592,656.21 | 13,592,656.21 | |
| 合计 | 12,730,109,736.23 | 285,919,019.54 | 12,444,190,716.69 |
(2)存货跌价准备
1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 390,758.51 | 390,758.51 | ||||
| 开发产品 | 228,235,472.91 | 50,453,501.87 | 69,966,184.63 | 208,722,790.15 | ||
| 开发成本 | 57,292,788.12 | 33,249,048.40 | 72,733,261.75 | 17,808,574.77 | ||
| 合计 | 285,919,019.54 | 83,702,550.27 | 142,699,446.38 | 226,922,123.43 | ||
2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 开发产品 | 以相关开发产品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 开发成本 | 以相关开发产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
(3)借款费用资本化情况截至2025年12月31日，存货余额中借款费用资本化金额462,142,042.46元，借款费用的计算标准和依据见附注三(十九)。
9.合同资产
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 35,877,705,491.51 | 161,301,491.82 | 35,716,403,999.69 |
| 未到期的质保金 | 818,916,178.86 | 183,930,684.37 | 634,985,494.49 |
| 建设期PPP和特许经营权项目资产 | 25,647,555,385.31 | 50,034,915.33 | 25,597,520,469.98 |
| 小计 | 62,344,177,055.68 | 395,267,091.52 | 61,948,909,964.16 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | 25,647,555,385.31 | 50,034,915.33 | 25,597,520,469.98 |
| 合计 | 36,696,621,670.37 | 345,232,176.19 | 36,351,389,494.18 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 29,249,295,566.01 | 162,953,056.31 | 29,086,342,509.70 |
| 未到期的质保金 | 821,934,460.53 | 112,361,128.63 | 709,573,331.90 |
| 建设期PPP和特许经 | 18,692,179,875.90 | 50,719,183.88 | 18,641,460,692.02 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 营权项目资产 | |||
| 小计 | 48,763,409,902.44 | 326,033,368.82 | 48,437,376,533.62 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | 18,692,179,875.90 | 50,719,183.88 | 18,641,460,692.02 |
| 合计 | 30,071,230,026.54 | 275,314,184.94 | 29,795,915,841.60 |
(2)减值准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提减值准备 | 3,459,592.66 | 0.01 | 3,459,592.66 | 100.00 | |
| 按组合计提减值准备 | 36,693,162,077.71 | 99.99 | 341,772,583.53 | 0.93 | 36,351,389,494.18 |
| 已完工未结算资产 | 35,877,705,491.51 | 97.77 | 161,301,491.82 | 0.45 | 35,716,403,999.69 |
| 未到期质保金 | 815,456,586.20 | 2.22 | 180,471,091.71 | 22.13 | 634,985,494.49 |
| 合计 | 36,696,621,670.37 | 100.00 | 345,232,176.19 | 0.94 | 36,351,389,494.18 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提减值准备 | 33,522,030.76 | 0.11 | 33,233,928.90 | 99.14 | 288,101.86 |
| 按组合计提减值准备 | 30,037,707,995.78 | 99.89 | 242,080,256.04 | 0.81 | 29,795,627,739.74 |
| 已完工未结算资产 | 29,231,155,460.17 | 97.21 | 134,096,875.29 | 0.46 | 29,097,058,584.88 |
| 未到期质保金 | 806,552,535.61 | 2.68 | 107,983,380.75 | 13.39 | 698,569,154.86 |
| 合计 | 30,071,230,026.54 | 100.00 | 275,314,184.94 | 0.92 | 29,795,915,841.60 |
2)采用组合计提减值准备的合同资产
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
| 已完工未结算资产 | 35,877,705,491.51 | 161,301,491.82 | 0.45 |
| 未到期质保金 | 815,456,586.20 | 180,471,091.71 | 22.13 |
| 小计 | 36,693,162,077.71 | 341,772,583.53 | 0.93 |
(3)减值准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他 | |||
| 单项计提减值准备 | 33,233,928.90 | -29,774,336.24 | 3,459,592.66 | |||
| 按组合计提减值准备 | 242,080,256.04 | 99,692,327.49 | 341,772,583.53 | |||
| 合计 | 275,314,184.94 | 69,917,991.25 | 345,232,176.19 | |||
10.一年内到期的非流动资产
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 一年内到期的长期应收款 | 3,457,143,413.37 | 26,606,405.20 | 3,430,537,008.17 |
| 合计 | 3,457,143,413.37 | 26,606,405.20 | 3,430,537,008.17 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 一年内到期的长期应收款 | 3,077,145,251.57 | 24,707,640.50 | 3,052,437,611.07 |
| 合计 | 3,077,145,251.57 | 24,707,640.50 | 3,052,437,611.07 |
11.其他流动资产
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待抵扣/认证进项税、预缴增值税 | 4,606,772,978.70 | 4,606,772,978.70 | |
| 预缴其他税费 | 902,379,538.84 | 902,379,538.84 | |
| 合计 | 5,509,152,517.54 | 5,509,152,517.54 | |
（续上表）
第
页共189页
项目
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待抵扣/认证进项税、预缴增值税 | 4,420,509,751.52 | 4,420,509,751.52 | |
| 预缴其他税费 | 686,818,475.58 | 686,818,475.58 | |
| 合计 | 5,107,328,227.10 | 5,107,328,227.10 | |
12.长期应收款
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| PPP项目长期应收款 | 48,250,240,720.14 | 951,012,814.72 | 47,299,227,905.42 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 3,457,143,413.37 | 26,606,405.20 | 3,430,537,008.17 |
| 合计 | 44,793,097,306.77 | 924,406,409.52 | 43,868,690,897.25 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| PPP项目长期应收款 | 45,096,038,081.77 | 663,589,890.51 | 44,432,448,191.26 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 3,077,145,251.57 | 24,707,640.50 | 3,052,437,611.07 |
| 合计 | 42,018,892,830.20 | 638,882,250.01 | 41,380,010,580.19 |
(2)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 44,793,097,306.77 | 100.00 | 924,406,409.52 | 2.06 | 43,868,690,897.25 |
| 合计 | 44,793,097,306.77 | 100.00 | 924,406,409.52 | 2.06 | 43,868,690,897.25 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
第
页共189页金额
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 42,018,892,830.20 | 100.00 | 638,882,250.01 | 1.52 | 41,380,010,580.19 |
| 合计 | 42,018,892,830.20 | 100.00 | 638,882,250.01 | 1.52 | 41,380,010,580.19 |
2)采用组合计提坏账准备的长期应收款
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| PPP项目长期应收款 | 44,793,097,306.77 | 924,406,409.52 | 2.06 |
| 小计 | 44,793,097,306.77 | 924,406,409.52 | 2.06 |
(3)坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 638,882,250.01 | 285,524,159.51 | 924,406,409.52 | |||
| 合计 | 638,882,250.01 | 285,524,159.51 | 924,406,409.52 | |||
(4)坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初数 | 638,882,250.01 | 638,882,250.01 | ||
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 285,524,159.51 | 285,524,159.51 | ||
| 本期收回或转回 | ||||
| 本期核销 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 924,406,409.52 | 924,406,409.52 | ||
| 期末坏账准备计提比例（%） | 2.06 | 2.06 |
13.长期股权投资
(1)分类情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 1,828,205,253.71 | 1,828,205,253.71 | 1,311,102,931.23 | 1,311,102,931.23 | ||
| 合计 | 1,828,205,253.71 | 1,828,205,253.71 | 1,311,102,931.23 | 1,311,102,931.23 | ||
(2)明细情况
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | ||||
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 联营企业 | ||||||
| 中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | |||||
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 192,054,145.77 | 5,855,274.74 | ||||
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 41,080,637.62 | 303,764.43 | ||||
| 怀宁安建发展有限公司 | 15,971,748.20 | 8,643,139.11 | ||||
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 211,648,130.92 | 6,293,500.00 | -41,935,446.50 | |||
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 35,872,920.81 | -4,812.57 | ||||
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,852,219.02 | 243,123.79 | ||||
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 16,145,603.51 | 9,400,000.00 | -5,311,610.03 | |||
| 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 4,000,000.00 | -102,864.48 | ||||
| 甘肃公航旅永积高速公 | 33,334,736.44 | |||||
第
页共189页被投资单位
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | ||||
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 路项目管理有限公司 | ||||||
| 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 29,874,760.00 | |||||
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 626,116.30 | -102,961.54 | ||||
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 2,368,728.69 | -14,595.50 | ||||
| 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,273,266.49 | 1,765,227.08 | ||||
| 安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 | 3,639,643.78 | 254,129.03 | ||||
| 安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 89,527,800.03 | 54,510.92 | ||||
| 苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 33,097,318.10 | 85,178.88 | ||||
| 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 63,929,202.10 | -615,779.18 | ||||
| 合肥星阔置业有限公司 | 73,491,836.25 | -6,711,746.08 | ||||
| 濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） | 195,568,566.37 | -15,468.34 | ||||
| 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 150,772,020.16 | 37,500,000.00 | 6,829,911.13 | |||
| 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 35,685,671.47 | 26,100,000.00 | -691,983.77 | |||
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 | 67,954,845.07 | -2,651,001.51 | ||||
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 64,800,000.00 | |||||
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 84,000,000.00 | |||||
| 肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公司 | -187,017.95 | |||||
| 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | -1,052,191.45 | |||||
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 3,529.02 | |||||
| 中好建造（安徽）科技有限公司 | 5,600,000.00 | -590,885.87 | ||||
第
页共189页被投资单位
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | ||||
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 291,519,200.00 | 199.12 | ||||
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 27,840,000.00 | |||||
| 合计 | 1,311,102,931.23 | 553,052,700.00 | -35,950,377.52 | |||
（续上表）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | ||||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 联营企业 | ||||||
| 中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | |||||
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 197,909,420.51 | |||||
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 41,384,402.05 | |||||
| 怀宁安建发展有限公司 | 24,614,887.31 | |||||
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 176,006,184.42 | |||||
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 35,868,108.24 | |||||
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 7,095,342.81 | |||||
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 20,233,993.48 | |||||
| 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 3,897,135.52 | |||||
| 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 33,334,736.44 | |||||
| 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 29,874,760.00 | |||||
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 523,154.76 | |||||
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 2,354,133.19 | |||||
| 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,038,493.57 | |||||
第
页共189页被投资单位
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | ||||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 | 3,893,772.81 | |||||
| 安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 89,582,310.95 | |||||
| 苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 33,182,496.98 | |||||
| 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 63,313,422.92 | |||||
| 合肥星阔置业有限公司 | 66,780,090.17 | |||||
| 濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） | 195,553,098.03 | |||||
| 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 195,101,931.29 | |||||
| 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 61,093,687.70 | |||||
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 | 65,303,843.56 | |||||
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 64,800,000.00 | |||||
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 84,000,000.00 | |||||
| 肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公司 | -187,017.95 | |||||
| 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | -1,052,191.45 | |||||
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 3,529.02 | |||||
| 中好建造（安徽）科技有限公司 | 5,009,114.13 | |||||
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 291,519,399.12 | |||||
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 27,840,000.00 | |||||
| 合计 | 1,828,205,253.71 | |||||
14.其他权益工具投资
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 上市权益工具投资 | 40,000.00 | 40,000.00 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 非上市权益工具投资 | 765,683,227.92 | 660,269,653.97 |
| 合计 | 765,723,227.92 | 660,309,653.97 |
15.其他非流动金融资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 永续债信托保障基金 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
16.投资性房地产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 611,633,283.36 | 1,393,126.88 | 613,026,410.24 |
| 本期增加金额 | 73,518,506.99 | 73,518,506.99 | |
| 1)外购 | 300,538.42 | 300,538.42 | |
| 2)存货\在建工程转入 | 73,217,968.57 | 73,217,968.57 | |
| 本期减少金额 | 22,036,362.54 | 22,036,362.54 | |
| 1)处置 | 22,036,362.54 | 22,036,362.54 | |
| 期末数 | 663,115,427.81 | 1,393,126.88 | 664,508,554.69 |
| 累计折旧和累计摊销 | |||
| 期初数 | 145,591,403.38 | 476,793.49 | 146,068,196.87 |
| 本期增加金额 | 18,812,171.28 | 31,808.38 | 18,843,979.66 |
| 1)计提或摊销 | 18,812,171.28 | 31,808.38 | 18,843,979.66 |
| 本期减少金额 | 1,062,512.88 | 1,062,512.88 | |
| 1)处置 | 1,062,512.88 | 1,062,512.88 | |
| 期末数 | 163,341,061.78 | 508,601.87 | 163,849,663.65 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 499,774,366.03 | 884,525.01 | 500,658,891.04 |
| 期初账面价值 | 466,041,879.98 | 916,333.39 | 466,958,213.37 |
17.固定资产
第
页共189页项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 实验仪器 |
| 账面原值 | ||||
| 期初数 | 4,183,414,384.33 | 1,987,360,372.91 | 159,841,397.12 | 225,367,857.67 |
| 本期增加金额 | 1,304,294,202.05 | 328,005,659.87 | 16,611,246.87 | 60,553,066.95 |
| 1)购置 | 86,194,443.81 | 154,202,234.84 | 13,646,645.09 | 60,022,381.12 |
| 2)在建工程转入 | 1,218,099,758.24 | 173,803,425.03 | 2,964,601.78 | 530,685.83 |
| 本期减少金额 | 14,434,541.25 | 87,433,516.17 | 12,343,614.27 | 9,663,344.85 |
| 1)处置或报废 | 14,434,541.25 | 87,433,516.17 | 12,343,614.27 | 9,663,344.85 |
| 期末数 | 5,473,274,045.13 | 2,227,932,516.61 | 164,109,029.72 | 276,257,579.77 |
| 累计折旧 | ||||
| 期初数 | 877,420,420.08 | 1,010,023,387.03 | 111,478,781.64 | 142,191,656.26 |
| 本期增加金额 | 106,048,125.53 | 181,900,758.87 | 10,648,845.55 | 52,890,733.97 |
| 1)计提 | 106,048,125.53 | 181,900,758.87 | 10,648,845.55 | 52,890,733.97 |
| 本期减少金额 | 6,996,818.79 | 76,189,953.49 | 9,925,748.43 | 7,427,918.36 |
| 1)处置或报废 | 6,996,818.79 | 76,189,953.49 | 9,925,748.43 | 7,427,918.36 |
| 期末数 | 976,471,726.82 | 1,115,734,192.41 | 112,201,878.76 | 187,654,471.87 |
| 减值准备 | ||||
| 期初数 | 3,253,310.82 | |||
| 本期增加金额 | ||||
| 1)计提 | ||||
| 本期减少金额 | ||||
| 1)处置或报废 | ||||
| 期末数 | 3,253,310.82 | |||
| 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 4,496,802,318.31 | 1,108,945,013.38 | 51,907,150.96 | 88,603,107.90 |
| 期初账面价值 | 3,305,993,964.25 | 974,083,675.06 | 48,362,615.48 | 83,176,201.41 |
（续上表）
| 项目 | 其他设备 | 发电设备 | 输电配电线路 | 合计 |
| 账面原值 |
第
页共189页项目
| 项目 | 其他设备 | 发电设备 | 输电配电线路 | 合计 |
| 期初数 | 412,752,362.12 | 330,723,225.33 | 4,313,655.79 | 7,303,773,255.27 |
| 本期增加金额 | 9,070,804.99 | 6,331,003.38 | 444,498.23 | 1,725,310,482.34 |
| 1)购置 | 8,363,632.52 | 5,368,426.49 | 444,498.23 | 328,242,262.10 |
| 2)在建工程转入 | 707,172.47 | 962,576.89 | 1,397,068,220.24 | |
| 本期减少金额 | 44,054,899.88 | 61,946.90 | 167,991,863.32 | |
| 1)处置或报废 | 44,054,899.88 | 61,946.90 | 167,991,863.32 | |
| 期末数 | 377,768,267.23 | 336,992,281.81 | 4,758,154.02 | 8,861,091,874.29 |
| 累计折旧 | ||||
| 期初数 | 238,095,756.65 | 161,806,844.31 | 1,521,189.20 | 2,542,538,035.17 |
| 本期增加金额 | 16,652,904.32 | 12,347,714.27 | 261,540.43 | 380,750,622.94 |
| 1)计提 | 16,652,904.32 | 12,347,714.27 | 261,540.43 | 380,750,622.94 |
| 本期减少金额 | 40,375,203.05 | 7,726.80 | 140,923,368.92 | |
| 1)处置或报废 | 40,375,203.05 | 7,726.80 | 140,923,368.92 | |
| 期末数 | 214,373,457.92 | 174,146,831.78 | 1,782,729.63 | 2,782,365,289.19 |
| 减值准备 | ||||
| 期初数 | 3,253,310.82 | |||
| 本期增加金额 | ||||
| 1)计提 | ||||
| 本期减少金额 | ||||
| 1)处置或报废 | ||||
| 期末数 | 3,253,310.82 | |||
| 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 163,394,809.31 | 162,845,450.03 | 2,975,424.39 | 6,075,473,274.28 |
| 期初账面价值 | 174,656,605.47 | 168,916,381.02 | 2,792,466.59 | 4,757,981,909.28 |
18.在建工程
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
第
页共189页账面余额
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 顺宁工业园 | 66,549,834.61 | 66,549,834.61 | ||||
| 安徽建工蜀山经济产业园项目 | 304,096,695.93 | 304,096,695.93 | ||||
| 安徽建工科研试验基地项目 | 250,897,347.23 | 250,897,347.23 | 26,892,291.02 | 26,892,291.02 | ||
| 安徽建工（芜湖）绿色新材料智能智造产业园项目 | 100,193,902.32 | 100,193,902.32 | ||||
| 天长恒大项目大酒店 | 136,183,984.39 | 136,183,984.39 | 132,536,200.00 | 132,536,200.00 | ||
| 管桩厂房 | 32,725,609.34 | 32,725,609.34 | ||||
| 安徽建工集团智能绿色制造（长丰）产业园（一期土建） | 1,277,899.57 | 1,277,899.57 | 79,160,007.56 | 79,160,007.56 | ||
| 安徽建工钢结构绿色智造（六安）项目 | 2,859,651.18 | 2,859,651.18 | 104,220,157.46 | 104,220,157.46 | ||
| 包河产业园 | 14,992,422.69 | 14,992,422.69 | 7,781,745.14 | 7,781,745.14 | ||
| 银通建材产业园 | 11,962,195.14 | 11,962,195.14 | ||||
| 安徽建工集团喜乐康宁饮用水项目 | 60,001,184.33 | 60,001,184.33 | ||||
| 涡阳新材料科技园 | 1,632,778.62 | 1,632,778.62 | ||||
| 安徽建工（六安）建材科技有限公司基建项目 | 1,129,013.49 | 1,129,013.49 | ||||
| 安徽建工（淮南）建材科技园项目 | 461,432.65 | 461,432.65 | ||||
| 肥西项目 | 191,926.19 | 191,926.19 | ||||
| 其他 | 35,192,383.03 | 35,192,383.03 | 140,329,233.87 | 140,329,233.87 | ||
| 合计 | 516,782,218.51 | 516,782,218.51 | 994,485,677.25 | 994,485,677.25 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 顺宁工业园 | 77,956,471.44 | 66,549,834.61 | 11,406,636.83 | 77,956,471.44 | ||
| 安徽建工蜀山经济产业园项目 | 608,780,000.00 | 304,096,695.93 | 283,491,616.69 | 587,588,312.62 | ||
| 安徽建工科研试验基地项目 | 1,187,750,000.00 | 26,892,291.02 | 224,005,056.21 | 250,897,347.23 |
第
页共189页
工程名称
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 安徽建工（芜湖）绿色新材料智能智造产业园项目 | 172,680,069.00 | 100,193,902.32 | 68,154,891.26 | 168,348,793.58 | ||
| 天长恒大项目大酒店 | 192,536,200.00 | 132,536,200.00 | 3,647,784.39 | 136,183,984.39 | ||
| 安徽建工集团智能绿色制造（长丰）产业园（一期土建） | 296,482,600.00 | 79,160,007.56 | 194,811,788.99 | 272,693,896.98 | 1,277,899.57 | |
| 安徽建工钢结构绿色智造（六安）项目 | 129,590,613.79 | 104,220,157.46 | 22,589,085.31 | 123,949,591.59 | 2,859,651.18 | |
| 包河产业园 | 499,750,000.00 | 7,781,745.14 | 7,210,677.55 | 14,992,422.69 | ||
| 银通建材产业园 | 189,037,900.00 | 11,962,195.14 | 11,962,195.14 | |||
| 安徽建工集团喜乐康宁饮用水项目 | 287,610,000.00 | 60,001,184.33 | 60,001,184.33 | |||
| 涡阳新材料科技园 | 223,162,800.00 | 1,632,778.62 | 1,632,778.62 | |||
| 安徽建工（六安）建材科技有限公司基建项目 | 227,960,900.00 | 1,129,013.49 | 1,129,013.49 | |||
| 安徽建工（淮南）建材科技园项目 | 318,155,600.00 | 461,432.65 | 461,432.65 | |||
| 肥西项目 | 207,514,000.00 | 191,926.19 | 191,926.19 | |||
| 小计 | 4,618,967,154.23 | 821,430,834.04 | 890,696,067.65 | 1,230,537,066.21 | 481,589,835.48 |
（续上表）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 顺宁工业园 | 100.00 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 安徽建工蜀山经济产业园项目 | 96.52 | 100.00 | 13,215,646.43 | 2.40 | 金融机构贷款 | |
| 安徽建工科研试验基地项目 | 21.12 | 21.12 | 8,041,527.77 | 8,041,527.77 | 2.92 | 自有资金+贷款 |
| 安徽建工（芜湖）绿色新材料智能智造产业园项目 | 100.00 | 100.00 | 2,758,130.29 | 2.55 | 金融机构贷款 | |
| 天长恒大项目大酒店 | 70.73 | 70.73 | 自有资金 |
第
页共189页
工程名称
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 安徽建工集团智能绿色制造（长丰）产业园（一期土建） | 92.41 | 93.12 | 2,634,910.78 | 2.95 | 金融机构贷款 | |
| 安徽建工钢结构绿色智造（六安）项目 | 97.85 | 97.74 | 自有资金+贷款 | |||
| 包河产业园 | 3.00 | 3.00 | 自有资金+贷款 | |||
| 银通建材产业园 | 6.00 | 5.00 | 自有资金 | |||
| 安徽建工集团喜乐康宁饮用水项目 | 20.86 | 20.00 | 自有资金+贷款 | |||
| 涡阳新材料科技园 | 1.00 | 1.00 | 自有资金 | |||
| 安徽建工（六安）建材科技有限公司基建项目 | 1.00 | 1.00 | 自有资金 | |||
| 安徽建工（淮南）建材科技园项目 | 1.00 | 1.00 | 自有资金 | |||
| 肥西项目 | 1.00 | 1.00 | 自有资金 | |||
| 小计 | 8,041,527.77 | 26,650,215.27 |
19.使用权资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 147,050,498.07 | 8,554,801.13 | 155,605,299.20 |
| 本期增加金额 | 40,170,477.04 | 119,947.31 | 40,290,424.35 |
| 1)租入 | 40,170,477.04 | 119,947.31 | 40,290,424.35 |
| 本期减少金额 | 41,602,543.93 | 8,216,269.13 | 49,818,813.06 |
| 1)处置 | 41,602,543.93 | 8,216,269.13 | 49,818,813.06 |
| 期末数 | 145,618,431.18 | 458,479.31 | 146,076,910.49 |
| 累计折旧 | |||
| 期初数 | 59,532,717.46 | 7,628,821.69 | 67,161,539.15 |
| 本期增加金额 | 31,487,334.36 | 679,844.11 | 32,167,178.47 |
| 1)计提 | 31,487,334.36 | 679,844.11 | 32,167,178.47 |
| 本期减少金额 | 27,891,873.72 | 8,144,805.37 | 36,036,679.09 |
第
页共189页项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
| 1)处置 | 27,891,873.72 | 8,144,805.37 | 36,036,679.09 |
| 期末数 | 63,128,178.10 | 163,860.43 | 63,292,038.53 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 82,490,253.08 | 294,618.88 | 82,784,871.96 |
| 期初账面价值 | 87,517,780.61 | 925,979.44 | 88,443,760.05 |
20.无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 专利权及非专利技术 | 收费公路特许经营权 | 合计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 931,471,143.15 | 41,080,164.37 | 6,645,075.25 | 979,196,382.77 | |
| 本期增加金额 | 219,589,287.44 | 5,413,864.51 | 513,105.72 | 8,737,386,067.56 | 8,962,902,325.23 |
| 1)购置 | 219,589,287.44 | 5,413,864.51 | 513,105.72 | 225,516,257.67 | |
| 2)其他非流动资产转入 | 8,737,386,067.56 | 8,737,386,067.56 | |||
| 本期减少金额 | 17,185,498.36 | 98,763.81 | 17,284,262.17 | ||
| 1)处置 | 17,185,498.36 | 98,763.81 | 17,284,262.17 | ||
| 期末数 | 1,133,874,932.23 | 46,395,265.07 | 7,158,180.97 | 8,737,386,067.56 | 9,924,814,445.83 |
| 累计摊销 | |||||
| 期初数 | 134,186,288.94 | 24,847,819.19 | 6,391,771.69 | 165,425,879.82 | |
| 本期增加金额 | 28,596,521.04 | 4,324,463.20 | 295,619.23 | 17,661,600.28 | 50,878,203.75 |
| 1)计提 | 28,596,521.04 | 4,324,463.20 | 295,619.23 | 17,661,600.28 | 50,878,203.75 |
| 本期减少金额 | 8,650,170.80 | 92,460.46 | 8,742,631.26 | ||
| 1)处置 | 8,650,170.80 | 92,460.46 | 8,742,631.26 | ||
| 期末数 | 154,132,639.18 | 29,079,821.93 | 6,687,390.92 | 17,661,600.28 | 207,561,452.31 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 979,742,293.05 | 17,315,443.14 | 470,790.05 | 8,719,724,467.28 | 9,717,252,993.52 |
| 期初账面价值 | 797,284,854.21 | 16,232,345.18 | 253,303.56 | 813,770,502.95 |
21.商誉
(1)明细情况
第
页共189页被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 安徽省路桥试验检测有限公司 | 685,109.49 | 685,109.49 | 685,109.49 | 685,109.49 | ||
| 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 | 13,699,584.30 | 13,699,584.30 | 13,699,584.30 | 13,699,584.30 | ||
| 合计 | 14,384,693.79 | 14,384,693.79 | 14,384,693.79 | 14,384,693.79 | ||
(2)商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 | |
| 处置 | 其他 | ||||
| 安徽省路桥试验检测有限公司 | 685,109.49 | 685,109.49 | |||
| 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 | 13,699,584.30 | 13,699,584.30 | |||
| 合计 | 14,384,693.79 | 14,384,693.79 | |||
22.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值损失/信用减值损失 | 12,347,035,066.68 | 2,506,952,634.29 | 10,212,698,407.09 | 2,046,624,648.07 |
| 内部交易未实现利润 | 580,671,027.92 | 145,167,756.98 | 609,415,652.41 | 152,353,913.11 |
| 可抵扣亏损 | 243,982,389.08 | 47,994,478.02 | 772,925,752.94 | 182,494,447.14 |
| 预提费用 | 413,897,769.05 | 95,519,070.97 | 382,846,606.35 | 85,052,832.69 |
| 递延收益 | 139,436,794.09 | 21,030,826.64 | 80,221,351.32 | 12,147,621.94 |
| 租赁负债 | 72,279,561.30 | 14,086,636.84 | 65,418,581.98 | 11,339,464.04 |
| 合计 | 13,797,302,608.12 | 2,830,751,403.74 | 12,123,526,352.09 | 2,490,012,926.99 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 长期资产评估增值 | 13,453,068.70 | 2,793,425.10 | 15,463,780.96 | 3,262,775.78 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 设备、器具一次性税前扣除 | 108,118,588.45 | 17,754,791.34 | 97,701,477.49 | 16,442,510.17 |
| 使用权资产 | 78,904,764.79 | 15,564,604.93 | 68,343,490.89 | 11,935,111.60 |
| 公允价值变动 | 119,178.08 | 29,794.52 | 207,600.00 | 51,900.00 |
| 合计 | 200,595,600.02 | 36,142,615.89 | 181,716,349.34 | 31,692,297.55 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 31,212,211.15 | 2,799,539,192.59 | 23,271,510.55 | 2,466,741,416.44 |
| 递延所得税负债 | 31,212,211.15 | 4,930,404.74 | 23,271,510.55 | 8,420,787.00 |
23其他非流动资产
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建设期PPP和特许经营权项目资产 | 25,647,555,385.31 | 50,034,915.33 | 25,597,520,469.98 |
| 预付长期资产款 | 1,400,040,975.33 | 1,400,040,975.33 | |
| 合计 | 27,047,596,360.64 | 50,034,915.33 | 26,997,561,445.31 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建设期PPP和特许经营权项目资产 | 18,692,179,875.90 | 50,719,183.88 | 18,641,460,692.02 |
| 预付长期资产款 | 677,405,039.47 | 677,405,039.47 | |
| 合计 | 19,369,584,915.37 | 50,719,183.88 | 19,318,865,731.49 |
24.所有权或使用权受到限制的资产
(1)期末资产受限情况
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,424,649,495.66 | 2,424,649,495.66 | 冻结、保证金 | 法院冻结资金、各类保证金 |
| 应收票据 | 532,550,000.00 | 506,222,500.00 | 质押 | 质押取得借款 |
| 应收账款 | 5,924,457,830.88 | 5,506,311,212.94 | 质押 | 质押取得借款 |
| 开发成本、开发产品 | 1,713,732,213.78 | 1,278,892,937.29 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 在建工程 | 8,737,568.80 | 8,737,568.80 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 固定资产 | 2,139,124,341.94 | 1,957,833,472.64 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 无形资产 | 8,964,964,361.41 | 8,935,696,284.56 | 抵押 | 抵押、收费公路特许经营权质押取得借款 |
| 投资性房地产 | 124,069,951.45 | 99,626,141.03 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 | 52,417,274,300.03 | 48,241,425,124.93 | 质押 | 质押取得借款 |
| 合计 | 74,249,560,063.95 | 68,959,394,737.85 |
(2)期初资产受限情况
| 项目 | 期初账面余额 | 期初账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,158,351,191.25 | 2,158,351,191.25 | 冻结、保证金 | 法院冻结资金、各类保证金 |
| 应收票据 | 453,450,000.00 | 22,672,500.00 | 质押 | 质押取得借款 |
| 应收账款 | 4,281,516,246.09 | 3,690,425,492.07 | 质押 | 质押取得借款 |
| 开发成本、开发产品 | 2,605,519,925.30 | 2,605,519,925.30 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 在建工程 | 12,810,173.00 | 12,810,173.00 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 固定资产 | 532,962,241.70 | 480,394,705.40 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| 无形资产 | 339,707,760.31 | 316,767,814.41 | 抵押 | 抵押取得借款 |
| PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 | 59,491,357,090.77 | 57,715,878,374.45 | 质押 | 质押取得借款 |
| 合计 | 69,875,674,628.42 | 67,002,820,175.88 |
25.短期借款
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 2,021,186,000.00 | 2,462,184,296.30 |
| 抵押借款 | 9,852,929.81 | 34,019,973.28 |
| 保证借款 | 5,565,336,333.07 | 5,231,802,216.67 |
| 信用借款 | 11,733,599,212.51 | 8,896,719,125.30 |
| 应计利息 | 9,560,062.10 | 9,222,381.34 |
| 合计 | 19,339,534,537.49 | 16,633,947,992.89 |
26.应付票据
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,135,540,257.77 | 3,488,261,488.64 |
| 商业承兑汇票 | 1,715,619,988.83 | 1,360,381,375.61 |
| 合计 | 3,851,160,246.60 | 4,848,642,864.25 |
27.应付账款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付采购款 | 69,812,886,921.05 | 65,895,155,315.20 |
| 其他 | 900,866,386.23 | 951,941,681.33 |
| 合计 | 70,713,753,307.28 | 66,847,096,996.53 |
28.预收款项
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收租金款 | 599,149.70 | 811,194.15 |
| 合计 | 599,149.70 | 811,194.15 |
29.合同负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预售房产款 | 3,907,765,597.31 | 6,254,831,806.92 |
| 已结算未完工款 | 7,272,505,191.05 | 4,237,554,632.59 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 施工劳务款、材料款及其他 | 3,208,503,030.38 | 2,062,453,829.21 |
| 合计 | 14,388,773,818.74 | 12,554,840,268.72 |
30.应付职工薪酬
(1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 563,526,210.71 | 4,137,740,577.08 | 4,067,391,569.90 | 633,875,217.89 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 18,140,961.41 | 370,428,215.89 | 367,281,604.44 | 21,287,572.86 |
| 辞退福利 | ||||
| 合计 | 581,667,172.12 | 4,508,168,792.97 | 4,434,673,174.34 | 655,162,790.75 |
(2)短期薪酬明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 534,604,619.14 | 3,422,061,001.23 | 3,348,312,881.29 | 608,352,739.08 |
| 其中：劳务派遣 | 10,346,630.02 | 200,234,209.20 | 202,462,285.64 | 8,118,553.58 |
| 职工福利费 | 140,379,244.34 | 140,379,244.34 | ||
| 社会保险费 | 1,635,416.61 | 168,094,638.51 | 167,939,279.62 | 1,790,775.50 |
| 其中：医疗保险费 | 1,572,620.19 | 142,483,930.48 | 142,326,504.58 | 1,730,046.09 |
| 工伤保险费 | 57,965.97 | 16,085,752.56 | 16,091,954.14 | 51,764.39 |
| 生育保险费 | 4,830.45 | 9,524,955.47 | 9,520,820.90 | 8,965.02 |
| 住房公积金 | 8,120,774.22 | 341,027,255.59 | 343,156,493.38 | 5,991,536.43 |
| 工会经费和职工教育经费 | 19,165,400.74 | 66,178,437.41 | 67,603,671.27 | 17,740,166.88 |
| 小计 | 563,526,210.71 | 4,137,740,577.08 | 4,067,391,569.90 | 633,875,217.89 |
(3)设定提存计划明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 1,752,789.13 | 252,771,324.52 | 253,257,767.95 | 1,266,345.70 |
| 失业保险费 | 269,224.09 | 8,830,563.73 | 8,781,965.56 | 317,822.26 |
| 企业年金缴费 | 16,118,948.19 | 108,826,327.64 | 105,241,870.93 | 19,703,404.90 |
第
页共189页小计
| 小计 | 18,140,961.41 | 370,428,215.89 | 367,281,604.44 | 21,287,572.86 |
31.应交税费
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 企业所得税 | 961,700,137.35 | 873,557,828.92 |
| 增值税 | 258,275,772.98 | 311,524,362.38 |
| 个人所得税 | 27,239,925.32 | 26,933,713.82 |
| 城市维护建设税 | 32,330,772.25 | 26,838,612.76 |
| 教育费附加 | 24,192,924.53 | 19,720,110.60 |
| 土地增值税 | 17,124,837.70 | 4,659,259.66 |
| 土地使用税 | 4,228,275.05 | 4,427,812.87 |
| 房产税 | 7,169,334.60 | 10,206,365.05 |
| 水利基金 | 10,610,470.65 | 6,014,965.92 |
| 其他 | 9,707,094.25 | 9,581,481.82 |
| 合计 | 1,352,579,544.68 | 1,293,464,513.80 |
32.其他应付款
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股利 | 76,365,932.58 | 93,208,586.35 |
| 其他应付款 | 9,527,949,968.55 | 8,103,846,134.41 |
| 合计 | 9,604,315,901.13 | 8,197,054,720.76 |
(2)应付股利
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 22,524,932.58 | 67,972,172.95 |
| 划分为权益工具的永续债股利 | 53,841,000.00 | 25,236,413.40 |
| 小计 | 76,365,932.58 | 93,208,586.35 |
(3)其他应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证金 | 4,601,394,788.89 | 4,284,578,825.90 |
| 工程保修金 | 71,973,679.38 | 121,973,246.85 |
| 安全风险金 | 387,925,781.27 | 463,356,880.21 |
| 往来款及其他 | 4,466,655,719.01 | 3,233,937,181.45 |
| 合计 | 9,527,949,968.55 | 8,103,846,134.41 |
33.一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,987,549,623.86 | 6,937,014,293.87 |
| 一年内到期的长期应付款 | 192,402,010.01 | 67,167,312.93 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,453,794,039.57 | 651,673,666.70 |
| 一年内到期的租赁负债 | 17,003,903.47 | 24,905,059.60 |
| 合计 | 7,650,749,576.91 | 7,680,760,333.10 |
34.其他流动负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待转销项税额 | 10,049,452,901.74 | 8,866,008,961.66 |
| 超短期融资券 | 1,512,909,305.56 | |
| 合计 | 10,049,452,901.74 | 10,378,918,267.22 |
35.长期借款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 48,087,577,452.95 | 37,674,912,099.31 |
| 抵押借款 | 3,104,616,419.44 | 2,382,895,729.50 |
| 保证借款 | 2,272,856,670.00 | 2,769,030,002.00 |
| 信用借款 | 5,975,970,000.00 | 5,456,130,000.00 |
| 应计利息 | 54,183,321.45 | 62,873,720.86 |
| 小计 | 59,495,203,863.84 | 48,345,841,551.67 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 5,987,549,623.86 | 6,937,014,293.87 |
| 合计 | 53,507,654,239.98 | 41,408,827,257.80 |
36.应付债券
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 22安建01 | 600,000,000.00 | |
| 23安徽建工MTN001 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 25安建K1募集资金 | 1,500,000,000.00 | |
| 23安徽水利PPN001 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 24安徽水利PPN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 25建工路桥MTN001 | 500,000,000.00 | |
| 25建工建投MTN001 | 500,000,000.00 | |
| 应付利息 | 53,794,039.57 | 51,673,666.70 |
| 小计 | 4,953,794,039.57 | 3,051,673,666.70 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,453,794,039.57 | 651,673,666.70 |
| 合计 | 3,500,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
(2)应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 22安建01 | 100 | 2022/1/7 | 5年 | 600,000,000.00 | 623,400,000.00 |
| 23安徽建工MTN001 | 100 | 2023/11/30 | 3年 | 600,000,000.00 | 601,950,000.00 |
| 25安建K1募集资金 | 100 | 2025/6/19 | 5年 | 1,500,000,000.00 | |
| 23安徽水利PPN001 | 100 | 2023/8/21 | 3年 | 800,000,000.00 | 814,212,000.02 |
| 24安徽水利PPN001 | 100 | 2024/7/16 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 1,012,111,666.68 |
| 25建工路桥MTN001 | 100 | 2025/8/7 | 3年 | 500,000,000.00 | |
| 25建工建投MTN001 | 100 | 2025/11/6 | 3年 | 500,000,000.00 | |
| 小计 | 5,500,000,000.00 | 3,051,673,666.70 |
（续上表）
第
页共189页
债券名称
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 本期偿还 | 期末数 | 是否违约 |
| 22安建01 | 623,400,000.00 | 否 | |||
| 23安徽建工MTN001 | 24,750,000.00 | 22,800,000.00 | 603,900,000.00 | 否 | |
| 25安建K1募集资金 | 1,500,000,000.00 | 19,275,000.00 | 1,519,275,000.00 | 否 | |
| 23安徽水利PPN001 | 32,046,666.71 | 33,904,444.49 | 812,354,222.24 | 否 | |
| 24安徽水利PPN001 | 25,083,333.33 | 25,083,333.36 | 1,012,111,666.65 | 否 | |
| 25建工路桥MTN001 | 500,000,000.00 | 4,510,684.93 | 504,510,684.93 | 否 | |
| 25建工建投MTN001 | 500,000,000.00 | 1,642,465.75 | 501,642,465.75 | 否 | |
| 小计 | 2,500,000,000.00 | 107,308,150.72 | 705,187,777.85 | 4,953,794,039.57 |
37.租赁负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 租赁付款额 | 89,658,284.11 | 99,434,208.05 |
| 减：未确认融资费用 | 14,505,686.25 | 13,943,735.39 |
| 小计 | 75,152,597.86 | 85,490,472.66 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 17,003,903.47 | 24,905,059.60 |
| 合计 | 58,148,694.39 | 60,585,413.06 |
38.长期应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租赁、售后回租款 | 1,187,622,785.35 | 362,891,886.25 |
| 小计 | 1,187,622,785.35 | 362,891,886.25 |
| 减：一年内到期的长期应付款项 | 192,402,010.01 | 67,167,312.93 |
| 合计 | 995,220,775.34 | 295,724,573.32 |
39.预计负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 产品质量保证 | 9,055,797.98 | 569,548.42 |
| 待执行的亏损合同 | 9,368,017.02 | 17,218,966.34 |
| 更新改造支出 | 344,230,165.72 | 287,199,561.57 |
| 合计 | 362,653,980.72 | 304,988,076.33 |
40.递延收益
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 政府补助 | 134,871,389.21 | 37,940,080.00 | 8,974,383.78 | 163,837,085.43 |
| 合计 | 134,871,389.21 | 37,940,080.00 | 8,974,383.78 | 163,837,085.43 |
41.其他非流动负债
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待转销项税额 | 1,318,785,530.41 | 1,111,264,119.28 |
| 合计 | 1,318,785,530.41 | 1,111,264,119.28 |
42.股本
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,716,533,938.00 | 1,716,533,938.00 | |||||
43.其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
| 发行在外的金融工具 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 江苏信托永续债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 渤海信托·2023恒庐1号 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 24安徽建工MTN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 24安建Y1募集资金 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ||
| 24安建Y2募集资金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
第
页共189页发行在外的金融工具
| 发行在外的金融工具 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 25建工MTN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 25建工MTN002 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 25建工MTN003 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 渤海信托·2025恒庐2号 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 25安徽水利MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 25安徽水利MTN002 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 合计 | 4,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
(2)其他说明
1)公司于2023年3月30日发行江苏省国际信托有限责任公司永续债5.00亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为每年5%，初始投资期限内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，每个递延周期内最多跳升2次，累计跳升不超过600基点且重置后的投资收益率以最高每年10%为限。
2)公司于2023年9月22日发行渤海国际信托股份有限公司永续债10.00亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为5.5%每年。初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，重置后的投资收益率以最高每年10.5%为限。
3)公司于2024年12月2日发行24安徽建工MTN001（科创票据）10.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
4)公司于2024年6月6日发行安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）15.00亿元。债券初始投资期限为2年，以每2个计息年
第
页共189页
度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
5)公司于2024年7月24日发行24安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）5.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
6)公司于2025年3月24日发行25安徽建工MTN001第一期中期票据（科创票据）10.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
7)公司于2025年9月25日发行25安徽建工MTN002第一期中期票据（科创票据）亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率
5.00
。
8)公司于2025年10月10日发行25安徽建工MTN003（科创票据）5.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
9)公司于2025年9月28日与渤海国际信托股份有限公司签订10.00亿元可续期信托贷款合同，贷款资金来源于渤海国际信托股份有限公司管理下“渤海信托·2025恒庐2号
第
页共189页
10)公司于2025年12月4日发行25安徽水利MTN001第一期中票据5.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率
集合资金信托计划”项下的信托资金。双方确认该信托贷款为可续期信托贷款，初始贷款期限应为5年，初始贷款期内适用初始借款收益率，初始借款利率为基准利率（五年期LPR）基础上上浮1.45%，根据合同签署日定价基准利率计算的年化利率为4.95%。初始投资期限内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。在每个贷款期限届满前四十日，公司有权将该合同项下贷款期限延续12个月，或选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应付但尚未支付利息、孳息、罚息（“资金成本”）和其他费用（如有）。
。
11)公司于2025年12月26日发行25安徽水利MTN002第二期中票据5.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
44.资本公积
(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价1,618,726,886.511,597,569.601,620,324,456.11其他资本公积31,938,199.1731,938,199.17
合计1,650,665,085.681,597,569.601,652,262,655.28
(2)其他说明
公司本期购买子公司少数股东股权，相应增加资本公积-股本溢价1,597,569.60元。
45.其他综合收益
46.专项储备
第
页共189页项目
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 | 933,412,781.52 | 1,473,329,550.47 | 1,219,066,860.03 | 1,187,675,471.96 |
| 合计 | 933,412,781.52 | 1,473,329,550.47 | 1,219,066,860.03 | 1,187,675,471.96 |
47.盈余公积
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 764,293,140.12 | 105,612,056.92 | 869,905,197.04 | |
| 合计 | 764,293,140.12 | 105,612,056.92 | 869,905,197.04 |
48.未分配利润
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,132,240,007.33 | 5,450,159,398.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 6,132,240,007.33 | 5,450,159,398.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,525,783,433.20 | 1,344,871,166.75 |
项目
| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |||||
| 其他综合收益的税后净额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司） | |||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | ||||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,028,513.08 | 6,028,513.08 | 5,889,813.08 | 138,700.00 | ||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 5,889,813.08 | 5,889,813.08 | 5,889,813.08 | |||||
| 其中：其他 | 138,700.00 | 138,700.00 | 138,700.00 | |||||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -248,837,809.17 | -9,596,150.09 | -9,596,150.09 | -258,433,959.26 | ||||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -248,837,809.17 | -9,596,150.09 | -9,596,150.09 | -258,433,959.26 | ||||
| 其他综合收益合计 | -248,837,809.17 | -3,567,637.01 | -3,567,637.01 | 5,889,813.08 | -258,295,259.26 | |||
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 减：提取法定盈余公积 | 105,612,056.92 | 78,869,578.39 |
| 应付普通股股利 | 463,464,163.26 | 446,298,823.88 |
| 应付权益类工具利息 | 160,949,213.25 | 137,622,155.56 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 5,889,813.08 | |
| 期末未分配利润 | 6,933,887,820.18 | 6,132,240,007.33 |
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 80,851,741,100.28 | 70,632,545,368.37 | 93,709,043,475.08 | 84,056,399,675.06 |
| 其他业务收入 | 2,346,258,312.72 | 248,441,005.62 | 2,792,949,066.01 | 482,880,503.13 |
| 合计 | 83,197,999,413.00 | 70,880,986,373.99 | 96,501,992,541.09 | 84,539,280,178.19 |
(2)收入分解信息
1)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 投资与工程施工业务 | 66,874,901,228.50 | 57,804,008,278.77 | 77,016,212,727.23 | 68,541,466,436.99 |
| 智能制造业务 | 750,029,939.57 | 653,870,010.06 | 802,455,336.06 | 685,204,800.99 |
| 商品房销售与社会服务业务 | 5,746,184,342.66 | 5,205,806,826.39 | 6,808,801,038.50 | 6,475,358,900.25 |
| 建材、商贸物流业务 | 6,736,700,640.35 | 6,475,838,243.50 | 8,187,059,746.59 | 7,897,066,653.87 |
| 设计检测咨询业务 | 591,101,610.77 | 406,118,954.80 | 718,709,504.13 | 385,280,339.33 |
| 新兴产业业务 | 152,823,338.43 | 86,903,054.85 | 175,805,122.57 | 72,022,543.63 |
| 小计 | 80,851,741,100.28 | 70,632,545,368.37 | 93,709,043,475.08 | 84,056,399,675.06 |
2)与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 安徽省内 | 66,186,791,127.28 | 57,351,670,372.08 | 79,619,696,161.61 | 70,797,234,349.38 |
| 安徽省外 | 14,518,264,488.81 | 13,091,751,329.15 | 13,807,920,117.82 | 12,980,542,665.45 |
| 国外 | 146,685,484.19 | 189,123,667.14 | 281,427,195.65 | 278,622,660.23 |
| 小计 | 80,851,741,100.28 | 70,632,545,368.37 | 93,709,043,475.08 | 84,056,399,675.06 |
2.税金及附加
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 68,438,012.14 | 59,677,803.77 |
| 教育费附加 | 53,036,006.70 | 49,161,488.00 |
| 土地增值税 | 24,654,249.06 | 17,625,152.35 |
| 土地使用税 | 20,127,193.01 | 23,601,069.48 |
| 房产税 | 27,221,019.68 | 29,394,226.32 |
| 印花税 | 58,649,007.00 | 61,211,247.60 |
| 水利基金及其他 | 80,885,883.66 | 62,580,961.22 |
| 合计 | 333,011,371.25 | 303,251,948.74 |
3.销售费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 薪酬费 | 90,548,869.88 | 88,093,183.79 |
| 广告及销售代理费 | 129,358,716.99 | 135,876,695.93 |
| 办公费 | 9,728,680.40 | 8,387,836.37 |
| 差旅费 | 5,613,464.41 | 2,391,777.52 |
| 招待费 | 3,758,565.88 | 3,122,755.34 |
| 投标费 | 11,102,193.84 | 11,310,081.00 |
| 其他 | 20,392,575.90 | 23,977,026.56 |
| 合计 | 270,503,067.30 | 273,159,356.51 |
4.管理费用
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 薪酬费 | 1,936,595,617.13 | 1,828,170,089.98 |
| 办公费 | 133,720,494.23 | 129,265,406.73 |
| 折旧费 | 88,399,187.84 | 86,485,767.66 |
| 差旅费 | 38,136,192.19 | 35,071,579.44 |
| 会务及招待费 | 24,044,095.44 | 32,705,458.94 |
| 车辆费 | 31,704,799.67 | 29,698,775.00 |
| 水电费 | 19,419,052.31 | 17,452,616.65 |
| 无形资产摊销 | 14,627,998.91 | 13,950,299.15 |
| 安全风险金 | 8,045,204.90 | 1,688,411.59 |
| 其他 | 252,964,019.97 | 191,881,166.28 |
| 合计 | 2,547,656,662.59 | 2,366,369,571.42 |
5.研发费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 装备调试及检测费 | 562,650,349.06 | 490,254,454.29 |
| 人工费 | 163,506,269.79 | 254,382,931.15 |
| 材料费 | 1,029,324,196.97 | 1,191,504,514.24 |
| 折旧与摊销 | 11,070,401.26 | 14,620,340.65 |
| 燃料动力及其他 | 186,721,934.89 | 193,861,500.33 |
| 合计 | 1,953,273,151.97 | 2,144,623,740.66 |
6.财务费用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 2,146,856,174.41 | 2,417,314,746.59 |
| 减：利息收入 | 496,785,990.61 | 534,946,393.34 |
| 利息净支出 | 1,650,070,183.80 | 1,882,368,353.25 |
| 汇兑净损失 | 1,614,142.60 | -8,385,573.82 |
| 银行手续费 | 114,943,930.61 | 104,386,617.12 |
第
页共189页项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他 | 55,944,807.24 | 39,476,498.09 |
| 合计 | 1,822,573,064.25 | 2,017,845,894.64 |
7.其他收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 29,337,101.50 | 16,275,087.74 | 20,362,717.72 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 3,150,644.90 | 1,838,301.75 | |
| 增值税加计抵减 | 4,225,905.78 | 3,837,381.15 | |
| 合计 | 36,713,652.18 | 21,950,770.64 | 20,362,717.72 |
8.投资收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -35,950,377.52 | 22,214,067.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 214,232.96 | 41,280,879.79 |
| 理财产品收益 | 19,551,681.67 | 17,355,202.31 |
| 其他 | 38,269,156.52 | 3,020,058.88 |
| 合计 | 22,084,693.63 | 83,870,208.28 |
9.公允价值变动收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产 | 119,178.08 | 207,600.00 |
| 合计 | 119,178.08 | 207,600.00 |
10.信用减值损失
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 应收票据坏账损失 | -30,326,336.37 | -16,442,775.53 |
| 应收款项坏账损失（含应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产） | -1,978,684,998.56 | -2,040,111,407.45 |
| 其他应收款坏账损失 | -261,213,424.84 | -116,307,726.52 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合计 | -2,270,224,759.77 | -2,172,861,909.50 |
11.资产减值损失
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合同资产减值损失（含其他非流动资产）减值损失 | -69,233,722.70 | -49,945,726.45 |
| 存货跌价损失 | -83,702,550.27 | -141,310,057.71 |
| 合计 | -152,936,272.97 | -191,255,784.16 |
12.资产处置收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程等长期资产的处置利得或损失 | 24,958,394.06 | 22,184,113.07 | 24,958,394.06 |
| 合计 | 24,958,394.06 | 22,184,113.07 | 24,958,394.06 |
13.营业外收入
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,530,646.03 | 11,175,964.86 | 1,530,646.03 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 3,729,517.20 | 15,352,784.98 | 3,729,517.20 |
| 罚款、赔偿等其他收入 | 58,535,176.12 | 42,053,352.20 | 58,535,176.12 |
| 合计 | 63,795,339.35 | 68,582,102.04 | 63,795,339.35 |
14.营业外支出
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 公益性捐赠支出 | 2,123,000.00 | 1,600,000.00 | 2,123,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,525,599.78 | 20,985,453.85 | 4,525,599.78 |
| 罚款、赔偿等其他支出 | 32,037,557.06 | 16,224,413.71 | 32,037,557.06 |
| 合计 | 38,686,156.84 | 38,809,867.56 | 38,686,156.84 |
15.所得税费用
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 1,191,871,698.62 | 1,017,743,676.89 |
| 递延所得税费用 | -336,288,158.41 | -395,766,602.85 |
| 合计 | 855,583,540.21 | 621,977,074.04 |
16.其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)45之说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
(1)收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 59,344,672.27 | 42,053,894.92 |
| 政府补助 | 59,833,443.75 | 66,685,987.46 |
| 往来款及其他 | 579,579,278.77 | |
| 投标、履约等保证金净额 | 127,975,352.27 | 235,795,771.84 |
| 安全风险金及其他净额 | 81,195,187.71 | |
| 营业外收入 | 58,535,176.12 | 42,053,352.20 |
| 合计 | 885,267,923.18 | 467,784,194.13 |
(2)支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 管理费用及研发费用 | 2,254,563,161.16 | 2,313,035,918.59 |
| 货币资金使用受限资金净额 | 266,298,304.41 | 34,962,716.54 |
| 往来款及其他 | 1,425,916,438.49 | |
| 安全风险金及其他净额 | 124,795,366.17 | |
| 销售费用 | 179,954,197.42 | 184,924,960.71 |
| 财务费用 | 170,888,737.85 | 143,863,115.21 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 营业外支出 | 34,160,557.06 | 17,824,413.71 |
| 合计 | 3,030,660,324.07 | 4,120,527,563.25 |
(3)收到其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息收入 | 500,548,590.17 | 440,017,060.23 |
| 合计 | 500,548,590.17 | 440,017,060.23 |
(4)支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买子公司少数股东股权支付的款项 | 730,093,541.50 | |
| 租赁本金及利息 | 39,791,140.32 | 50,753,258.13 |
| 融资费用及其他 | 5,000,000.00 | |
| 永续债归还 | 1,500,000,000.00 | |
| 合计 | 2,269,884,681.82 | 55,753,258.13 |
2.现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| (1)将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,220,236,249.16 | 2,029,352,009.70 |
| 加：资产减值准备 | 152,936,272.97 | 191,255,784.16 |
| 信用减值准备 | 2,270,224,759.77 | 2,172,861,909.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 399,562,794.22 | 388,735,318.00 |
| 使用权资产折旧、无形资产摊销 | 83,077,190.60 | 82,623,469.07 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -24,958,394.06 | -22,184,113.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 796,082.58 | 5,632,668.87 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -119,178.08 | -207,600.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,651,684,326.40 | 1,972,898,797.53 |
第
页共189页补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,084,693.63 | -83,870,208.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -332,797,776.15 | -386,952,426.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,490,382.26 | -8,814,176.81 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,832,714,948.75 | 3,351,653,103.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,251,096,347.98 | -24,628,005,994.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,057,396,154.64 | 15,772,310,142.18 |
| 其他 | 254,262,690.44 | 377,347,547.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288,344,697.37 | 1,214,636,231.30 |
| (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 新增使用权资产 | ||
| (3)现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 18,122,227,146.88 | 16,251,331,770.65 |
| 减：现金的期初余额 | 16,251,331,770.65 | 13,902,060,196.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,870,895,376.23 | 2,349,271,574.53 |
3.现金和现金等价物的构成
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1)现金 | 18,122,227,146.88 | 16,251,331,770.65 |
| 其中：库存现金 | 33,639,054.74 | 35,349,035.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 18,088,588,092.14 | 16,215,982,734.95 |
| 2)现金等价物 | ||
| 3)期末现金及现金等价物余额 | 18,122,227,146.88 | 16,251,331,770.65 |
(四)其他
1.外币货币性项目
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 4,597,983.53 | 7.02880 | 32,318,306.64 |
| 欧元 | 49,489.68 | 8.23550 | 407,572.26 |
| 越南盾 | 4,288,000.00 | 0.00027 | 1,157.76 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 708,895,152.06 | 0.05428 | 38,478,828.85 |
| 利比亚第纳尔 | 8,791,199.07 | 1.30000 | 11,428,558.79 |
| 基普 | 1,252,000.00 | 0.00033 | 413.16 |
| 泰铢 | 7.00 | 0.22252 | 1.56 |
| 宽扎 | 2,856,191.41 | 0.00765 | 21,849.86 |
| 巴基斯坦卢比 | 70,830,519.13 | 0.02509 | 1,777,137.72 |
| 林吉特 | 691,037.68 | 1.73193 | 1,196,828.89 |
| 澳门元 | 25,237,775.40 | 0.87627 | 22,115,105.45 |
| 印尼币 | 866,998.00 | 0.00042 | 364.14 |
| 港币 | 1,069,660.05 | 0.90322 | 966,138.35 |
| 奈拉 | 80,669,596.26 | 0.00483 | 389,634.15 |
| 伊拉克第纳尔 | 7,366,351.96 | 0.00537 | 39,557.31 |
| 应收账款 | |||
| 其中：奈拉 | 75,901,068.92 | 0.00483 | 366,602.16 |
| 中非法郎 | 4,068,711,340.20 | 0.01261 | 51,306,450.00 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 3,395,214,583.31 | 0.05428 | 184,292,247.58 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,889,304,368.89 | 0.02509 | 47,402,646.62 |
| 宽扎 | 6,342,447,252.58 | 0.00765 | 48,519,721.48 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 1,466,374,144.12 | 0.05428 | 79,594,788.54 |
| 美元 | 1,779,156.78 | 7.02880 | 12,505,337.18 |
| 宽扎 | 12,541,311.13 | 0.00765 | 95,941.03 |
| 巴基斯坦卢比 | 3,241,996.35 | 0.02509 | 81,341.69 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 奈拉 | 4,086,064,619.05 | 0.00483 | 19,735,692.11 |
| 林吉特 | 102,002.29 | 1.73193 | 176,660.83 |
| 应付账款 | |||
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 704,323,391.66 | 0.05428 | 38,230,673.70 |
| 中非法郎 | 788,310.00 | 0.01261 | 9,940.59 |
| 澳门元 | 16,847,861.01 | 0.87627 | 14,763,275.17 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,180,996.99 | 0.02509 | 29,631.21 |
| 宽扎 | 811,251,948.65 | 0.00765 | 6,206,077.41 |
| 美元 | 59,258.90 | 7.02880 | 416,518.96 |
| 奈拉 | 269,127,735.75 | 0.00483 | 1,299,886.96 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：中非法郎 | 22,345,116.00 | 0.01261 | 281,771.91 |
| 奈拉 | 51,175,155.90 | 0.00483 | 247,176.00 |
| 林吉特 | 5,039,832.51 | 1.73193 | 8,728,637.12 |
| 宽扎 | 7,770,521,614.13 | 0.00765 | 59,444,490.35 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 8,722,123,718.60 | 0.05428 | 473,436,875.45 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,000,000.00 | 0.02509 | 25,090.00 |
六、研发支出
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 装备调试及检测费 | 562,650,349.06 | 490,254,454.29 |
| 人工费 | 163,506,269.79 | 254,382,931.15 |
| 材料费 | 1,029,324,196.97 | 1,191,504,514.24 |
| 折旧与摊销 | 11,070,401.26 | 14,620,340.65 |
| 燃料动力及其他 | 186,721,934.89 | 193,861,500.33 |
| 合计 | 1,953,273,151.97 | 2,144,623,740.66 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,953,273,151.97 | 2,144,623,740.66 |
七、在其他主体中的权益
(一)企业集团的构成
1.公司将安徽建工水利开发投资集团第二公路工程有限责任公司等376家子公司纳入合并财务报表范围。
2.子公司基本情况
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽建工水利开发投资集团第二公路工程有限责任公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽兴皖市政园林工程有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市巢湖市 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆大漠长河旅游发展有限公司 | 10,500.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽安建装饰工程有限责任公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳皖建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 深圳市 | 深圳市龙岗区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县 | 租赁和商务服务业 | 50.00 | 50.00 | 同一控制下企业合并 |
| 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 44,900.00 | 陕西省 | 陕西省咸阳市彬州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团淮北中湖矿山地质环境治理有限公司 | 45,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市相山区 | 水利、环境和公共设施管理业 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 郎溪县省道建设管理有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市郎溪县 | 建筑业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团太和投资有限公司 | 21,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市太和县 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽安建公路工程有限责任公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宜秀区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 宿州市安水建设项目管理有限公司 | 28,900.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 69.90 | 设立 | |
| 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 16,825.00 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县 | 建筑业 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 桐城市安建公路工程有限公司 | 28,862.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市桐城市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 16,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市太湖县 | 金融业 | 80.00 | 设立 | |
| 南平市延平水美城市建设管 | 15,000.00 | 福建省 | 福建省南平市 | 水利、环境 | 70.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 理有限公司 | 延平区 | 和公共设施管理业 | |||||
| 安徽建工集团淮北交通建设有限公司 | 17,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市烈山区 | 金融业 | 80.00 | 设立 | |
| 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 8,746.77 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 建筑业 | 90.00 | 设立 | |
| 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 38,074.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市蒙城县 | 科学研究和技术服务业 | 98.69 | 设立 | |
| 安徽建工集团灵璧投资有限公司 | 33,400.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市灵璧县 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 泾县安建基础设施投资有限公司 | 52,770.29 | 安徽省 | 安徽省宣城市泾县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 阜阳安建建设管理有限公司 | 7,502.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍东区 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 泾县安建交通投资有限公司 | 18,647.06 | 安徽省 | 安徽省宣城市泾县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 萧县安水建设投资有限公司 | 27,563.81 | 安徽省 | 安徽省宿州市萧县 | 租赁和商务服务业 | 89.99 | 设立 | |
| 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 24,320.82 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍泉区 | 租赁和商务服务业 | 95.00 | 设立 | |
| 六安市裕新建设管理有限公司 | 24,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 科学研究和技术服务业 | 57.00 | 设立 | |
| 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 16,948.07 | 陕西省 | 陕西省渭南市富平县 | 建筑业 | 80.00 | 设立 | |
| 漳浦安建建设投资有限公司 | 5,000.00 | 福建省 | 福建省漳州市漳浦县 | 租赁和商务服务业 | 63.00 | 27.00 | 设立 |
| 图们市吉皖建设管理有限公司 | 42,538.32 | 吉林省 | 吉林省延边朝鲜族自治州图们市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 66.00 | 10.00 | 设立 |
| 蚌埠安水项目管理有限公司 | 67,932.20 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 来安县安水投资管理有限公司 | 21,666.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市来安县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司 | 10,919.05 | 安徽省 | 安徽省宣城市绩溪县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 90.00 | 设立 | |
| 嵊泗安建交通投资有限公司 | 10,000.00 | 浙江省 | 浙江省舟山市嵊泗县 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 临泉安建交通投资管理有限公司 | 31,405.07 | 安徽省 | 安徽省阜阳市临泉县 | 建筑业 | 60.00 | 20.00 | 设立 |
| 安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 15,112.28 | 安徽省 | 安徽省安庆市怀宁县 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县 | 建筑业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工集团铜陵投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市义安区 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团（云南）有限公司 | 2,000.00 | 云南省 | 云南省昆明市官渡区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团太湖交通投资有限公司 | 48,987.96 | 安徽省 | 安徽省安庆市太湖县 | 建筑业 | 72.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 11,945.80 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 建筑业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 100.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工长江建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市义安区 | 租赁和商务服务业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 28,243.87 | 安徽省 | 安徽省安庆市潜山市 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市濉溪县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 26,116.89 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市琅琊区 | 建筑业 | 65.00 | 设立 | |
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市潘集区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市绩溪县 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市阜南县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市枞阳县 | 建筑业 | 51.00 | 44.00 | 设立 |
| 安徽建工集团滁州房地产开发有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市琅琊区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | 19,888.54 | 安徽省 | 安徽省安庆市岳西县 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽建工江东建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市含山县 | 租赁和商务服务业 | 55.00 | 设立 | |
| 安徽建工（尼日利亚）有限 | 尼日利 | 尼日利亚阿布 | 建筑业 | 70.00 | 30.00 | 同一控制下 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 公司 | 亚 | 雷市 | 企业合并 | ||||
| 安徽建工（安哥拉）有限责任公司 | 安哥拉 | 安哥拉罗安达省 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 安徽建工（马来西亚）有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚吉隆坡市 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| AnhuiConstructionEngineering(Kenya)CompanyLimited | 肯尼亚 | 肯尼亚内罗毕市 | 建筑业 | 99.90 | 同一控制下企业合并 | ||
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 252,603.58 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 建筑业 | 79.18 | 设立 | |
| 安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工水利开发投资集团市政工程有限责任公司 | 1,020.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽水利和顺酒店管理有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 住宿和餐饮业 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥沃尔特置业发展有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽水利环境治理工程有限公司 | 40,200.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100.00 | 设立 | |
| 六安和顺实业发展有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市霍山县 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 4,056.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金寨县 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.01 | 设立 | |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 90,500.00 | 云南省 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.26 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工水利开发投资集团第二水利工程有限责任公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 陕西安建投资建设有限公司 | 51,250.00 | 陕西省 | 陕西省咸阳市渭城区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽建工水利开发投资集团建筑工程有限责任公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工顺安设备租赁有限公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利新川工程建设有限公司 | 19,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市寿县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽和达工程检测有限公司 | 600.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 广西安建建设投资有限公司 | 4,100.00 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区河池市天峨县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工嘉和工程科技有限公司 | 6,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利铜江建设工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市义安区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司 | 12,539.33 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 科学研究和技术服务业 | 95.70 | 设立 | |
| 安徽建工集团新时代物业管理有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 37,912.30 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工水利开发投资集团第一水利工程有限责任公司 | 100.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市来安县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利固镇建筑工程有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市郎溪县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 望江安建基础工程建设管理有限公司 | 12,040.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市望江县 | 建筑业 | 80.00 | 设立 | |
| 汉中安建开发建设有限公司 | 30,000.00 | 陕西省 | 陕西省汉中市汉台区 | 房地产业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽水利皖河建设工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市怀宁县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆安建建设工程有限公司 | 20,000.00 | 重庆市 | 重庆市重庆市渝北区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工五水建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市五河县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工中泉建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市临泉县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 六安水利建设有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 建筑业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建科鑫水工程监理咨询有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 六安市利水工程质量检测有限公司 | 399.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 科学研究和技术服务业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 100,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 南陵和顺实业发展有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市南陵县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100.00 | 设立 | |
| 滁州喜乐康宁健康产业有限公司 | 15,040.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市南谯区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利（庐江）和顺地产有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐江县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利（合肥）和顺地产有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐阳区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利（临泉）和顺地产有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市临泉县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 涡阳县和顺房地产有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市涡阳县 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 泗县和顺房地产有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市泗县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 商丘和顺地产有限公司 | 5,000.00 | 河南省 | 河南省商丘市睢阳区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 固镇和顺地产有限公司 | 100.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市义安区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 221,532.42 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 50.36 | 4.43 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽建工（宣城）建设投资有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市宣州区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽环通工程试验检测有限公司 | 1,500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 务业 | |||||||
| 安徽建工公路桥梁建设集团第二公路工程有限责任公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南徽建建设发展有限公司 | 1,000.00 | 海南省 | 海南省三亚市吉阳区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 长丰县安建建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 宁国新途建设工程有限公司 | 3,972.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市宁国市 | 建筑业 | 90.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 陕西徽路工程建设有限公司 | 5,000.00 | 陕西省 | 陕西省渭南市合阳县 | 交通运输、仓储和邮政业 | 60.00 | 设立 | |
| 宣城新通达公路工程有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市宣州区 | 建筑业 | 90.00 | 设立 | |
| 芜湖安路交通投资有限公司 | 4,083.76 | 安徽省 | 安徽省芜湖市湾沚区 | 金融业 | 80.00 | 设立 | |
| 蒙城安路蓝海交通投资有限公司 | 58,809.30 | 安徽省 | 安徽省亳州市蒙城县 | 租赁和商务服务业 | 55.80 | 设立 | |
| 凤阳安建交通投资管理有限公司 | 9,785.44 | 安徽省 | 安徽省滁州市凤阳县 | 建筑业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽建工新途建材科技有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽安建路桥工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐江县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工中仑智能制造有限公司 | 7,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 15,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市弋江区 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团设备安装有限责任公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（黄山）建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省黄山市屯溪区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽长城置业集团有限公司 | 317,152.59 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 房地产业 | 32.33 | 67.67 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽建工现代农业有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽俱欢颜房屋租赁有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海俱欢颜房屋租赁有限公司 | 2,000.00 | 上海市 | 上海市普陀区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽建工地产阜阳有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍东区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工地产宿松有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宿松县 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工地产淮北有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市相山区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工地产瑶海有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 10,000.00 | 江苏省 | 江苏省徐州市沛县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工地产固镇有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 淮北安建房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市杜集区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工地产阜南有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市阜南县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 定远安建房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市定远县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 252,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 86.05 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽三建工程科技有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽广建架业有限责任公司 | 170.50 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽新鑫工程试验检测有限公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽擎工建材有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 批发和零售业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工建筑工业有限公司 | 22,800.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 蚌埠安建工程有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工北城工业有限公司 | 21,200.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建汉城工程有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建皖西工程有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建至诚工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 鸠江区 | |||||||
| 安徽建工三建集团（天长）建设投资有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市天长市 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建胜泰工程有限公司 | 4,000.00 | 河北省 | 河北省保定市雄县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建庐西工程有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建建庐工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐江县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 201,222.03 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 70.16 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽省新源交通建设投资有限公司 | 4,500.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市烈山区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽省路桥试验检测有限公司 | 1,500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽省新阳交通建设投资有限责任公司 | 7,500.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市弋江区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 西藏新瑞交通建设有限公司 | 20,000.00 | 西藏自治区 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 望江安建安九公路建设有限公司 | 12,216.06 | 安徽省 | 安徽省安庆市望江县 | 建筑业 | 90.00 | 设立 | |
| 望江安建交通建设管理有限公司 | 22,505.35 | 安徽省 | 安徽省安庆市望江县 | 建筑业 | 80.00 | 设立 | |
| 安徽建工交通建设有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 重庆安建两江建设发展有限公司 | 10,000.00 | 重庆市 | 重庆市两江新区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工繁昌建设有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工无为建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市无为市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 12,905.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽建科特种技术工程有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽省建科建设监理有限公司 | 1,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工检测科技集团有限公司 | 1,600.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建科施工图审查有限公司 | 300.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建筑杂志社 | 10.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 文化、体育和娱乐业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工现代商贸物流集团有限公司 | 39,857.14 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 批发和零售业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工瑞特新材料科技有限公司 | 6,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐江县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工合肥建材有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 批发和零售业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工交通航务集团有限公司 | 100,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍州区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 蒙城交航建设投资管理有限公司 | 25,500.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市蒙城县 | 建筑业 | 90.59 | 设立 | |
| 利辛县安建交通建设管理有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市利辛县 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 亳州交航市政建设管理有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市谯城区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽安建品创检测技术有限公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市全椒县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工路港建设集团有限公司 | 130,054.35 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 61.73 | 4.10 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽建工路港建设集团港航工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 科学研究和技术服 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 务业 | |||||||
| 安徽建工路港建设集团水利建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工交通设施科技有限公司 | 11,670.98 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工集团设备租赁服务有限公司 | 28,136.50 | 安徽省 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | 25.36 | 74.64 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽天筑智检信息技术有限公司 | 380.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工建设安装集团有限公司 | 25,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市南谯区 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 蚌埠安建经开设备安装有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工国际贸易（海南）有限公司 | 2,000.00 | 海南省 | 南省海口市秀英区 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宿徐投资有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 93.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宿州高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市萧县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团淮北高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市相山区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 28,650.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市岳西县 | 建筑业 | 90.00 | 设立 | |
| 天长和顺地产有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市天长市 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水开庐西建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽水利新安建设有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司 | 27,413.75 | 安徽省 | 安徽省六安市霍邱县 | 金融业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽建工交通智造有限责任公司 | 10,500.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金安区 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宜秀投资有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宜秀区 | 租赁和商务服务业 | 60.00 | 20.00 | 设立 |
| 安徽三建萧城工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽安建高新建设有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽三建庐州工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐阳区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工三建城北建设投资有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建合瀚工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市巢湖市 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽省高速路桥建设工程有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 芜湖安路建设有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 山东安建煜霞建设工程有限公司 | 1,000.00 | 山东省 | 山东省烟台市栖霞市 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团桐城投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市桐城市 | 建筑业 | 70.00 | 设立 | |
| 淮南安建路桥工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市田家庵区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 青阳安建路桥工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽安建空港建设工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市湾沚区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 霍邱县安建路桥工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省六安市霍邱县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（池州）建设投资有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市贵池区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团黟县投资有限公司 | 19,401.60 | 安徽省 | 安徽省黄山市黟县 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 肥西县安建产融第叁建设工程管理有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 科学研究和技术服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽建工交通航务集团港航水利工程有限责任公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍泉区 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工交通航务集团公路工程有限责任公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市花山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工淮海建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工长江建投建筑工业有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市义安区 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工长江建投建材科技 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市 | 科学研究 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 有限公司 | 义安区 | 和技术服务业 | |||||
| 安徽建工长丰建设工程有限公司 | 13,725.49 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工路港建设集团市政工程有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工路港建设集团设备新材料有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽路港颍洲建设工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍上县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工新材料科技有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工皖江建设投资有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工城市更新有限公司 | 15,300.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团合肥建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工州来建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市凤台县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 湖南安建建设开发有限公司 | 20,000.00 | 湖南省 | 湖南省衡阳市耒阳市 | 建筑业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工禹投建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工六安建设有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金安区 | 建筑业 | 55.00 | 设立 | |
| 安徽安建虹城工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市五河县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工灵璧建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市灵璧县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工徽航建设发展有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省黄山市徽州区 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工安桐建设工程有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市桐城市 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工（亳州）建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市涡阳县 | 建筑业 | 50.00 | 设立 | |
| 安徽建工农投建设发展有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工桃花源建设工程有 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省黄山市 | 建筑业 | 50.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 限公司 | 黟县 | ||||||
| 肥西和顺地产有限公司 | 140,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 房地产业 | 34.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团泾县高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市泾县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 湖南安建徽泓建设工程有限公司 | 20,000.00 | 湖南省 | 湖南省长沙市岳麓区 | 建筑业 | 50.00 | 设立 | |
| 安徽建工融城建设投资有限公司 | 30,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市界首市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工皖江新材料科技有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 科学研究和技术服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团电子商务有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工路港建设集团第一公路工程有限责任公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽省建筑工程质量第二监督检测站有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团青阳工程咨询有限公司 | 200.00 | 安徽省 | 安徽省池州市青阳县 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽皖江船舶制造科技有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市贵池区 | 金属船舶制造 | 100.00 | 设立 | |
| 西藏高原红旅游发展有限公司 | 2,000.00 | 西藏自治区 | 西藏自治区山南市乃东区 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工建设投资集团第二市政工程有限责任公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市巢湖市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工建设投资集团建筑工程有限责任公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团淮北交通投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市相山区 | 建筑业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团祁门建设投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省黄山市祁门县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工（淮北）建设投资有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市濉溪县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宿松建设投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宿松县 | 建筑业 | 56.00 | 设立 | |
| 安徽建工（宣城）水务建设科技有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市宣州区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽水利安建建设工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市贵池区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工珠城项目管理有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市禹会区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工濡兴城乡建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市无为市 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工兹元建设工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宿松县 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工江南水利开发建设有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市广德市 | 建筑业 | 50.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团新时代酒店管理有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工六安新能源投资建设有限公司 | 800.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金安区 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽庐东新能源有限公司 | 500.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.00 | 设立 | |
| 通许县安建市政设施管理有限公司 | 17,282.14 | 河南省 | 河南省开封市通许县 | 水利、环境和公共设施管理业 | 95.00 | 设立 | |
| 安徽建工（石台）建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市石台县 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工嘉航建设工程有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市明光市 | 建筑业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽长城产业园发展有限公司 | 15,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 长丰县长城置业有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 建工长城置业（合肥市瑶海区）有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 房地产业 | 55.00 | 设立 | |
| 安徽长城高新产业投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（亳州）建设发展有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市谯城区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团工程养护有限公司 | 27,053.41 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 桥梁工程有限责任公司 | 庐阳区 | ||||||
| 芜湖安建公路工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽安路城市建设工程有限公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团第一公路工程有限责任公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（马鞍山）建设发展有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市花山区 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 重庆安路建设工程有限公司 | 10,100.00 | 重庆市 | 重庆市重庆市大渡口区 | 建筑业 | 51.00 | 49.00 | 设立 |
| 安徽建工智能制造集团有限公司 | 37,711.59 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 制造业 | 21.21 | 78.79 | 设立 |
| 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 | 131,039.97 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 制造业 | 19.75 | 80.25 | 设立 |
| 安徽建工（六安）建设投资有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市霍邱县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工昱信建设投资有限公司 | 50,000.00 | 安徽省 | 安徽省黄山市屯溪区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 陕西安建秦岭建设工程有限公司 | 10,000.00 | 陕西省 | 陕西省西安市雁塔区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（弋江）建设投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市弋江区 | 租赁和商务服务业 | 10.00 | 41.00 | 设立 |
| 重庆皖建建设有限公司 | 10,006.00 | 重庆市 | 重庆市重庆市南岸区 | 建筑业 | 51.00 | 49.00 | 设立 |
| 安徽建工集团投资运营管理有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 庐江县安建通达建设工程有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐江县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工装饰工程有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥东县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工路港建设集团第二公路工程有限责任公司 | 4,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工皖岳建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市岳西县 | 建筑业 | 50.00 | 收购 | |
| 陕西安建凤城建设工程有限公司 | 4,000.00 | 陕西省 | 陕西省陕西省陕西省 | 建筑业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽建工三建集团市政园林工程有限责任公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市瑶海区 | 建筑业 | 100.00 | 收购 | |
| 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 收购 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽建工集团投资发展有限公司 | 600,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工云定制房屋科技有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市长丰县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工新能源科技有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（安庆）建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市大观区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（宿州）建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳徽建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 广东省 | 广东省深圳市罗湖区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工建设安装集团电梯有限责任公司 | 3,100.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团（铜陵）高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省铜陵市枞阳县 | 道路运输业 | 96.00 | 4.00 | 设立 |
| 安徽建工集团（霍邱）高速公路有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市霍邱县 | 交通运输、仓储和邮政业 | 96.00 | 4.00 | 设立 |
| 安徽建工集团（六安）高速公路有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金安区 | 建筑业 | 45.00 | 55.00 | 设立 |
| 安徽建工集团（宿州）项目管理有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 科学研究和技术服务业 | 95.00 | 5.00 | 设立 |
| 肥西安建设备租赁有限公司 | 3,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团建材科技有限公司 | 45,582.52 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 科学研究和技术服务业 | 65.81 | 34.19 | 设立 |
| 安徽建工（淮南）建材科技有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市田家庵区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（六安）建材科技有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工（肥西）建材科技有限公司 | 7,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团（巢湖）高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市巢湖市 | 道路运输业 | 82.50 | 6.50 | 设立 |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 安徽长城产业投资有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市包河区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京安建徽泓建设工程有限公司 | 10,000.00 | 北京市 | 北京市海淀区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥市庐阳区安建项目管理有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐阳区 | 科学研究和技术服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 淮北安建路通建设有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市烈山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 绩溪县安建通达建设工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市绩溪县 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 淮北安建产业投资有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮北市杜集区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽建工集团宁九高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市宜秀区 | 道路运输业 | 58.00 | 42.00 | 设立 |
| 安徽建工（镜湖）建设投资有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 租赁和商务服务业 | 65.00 | 设立 | |
| 合肥市庐阳区安建工程管理有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市庐阳区 | 科学研究和技术服务业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽建工和州建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市和县 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工（宿州）建材科技有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 科学研究和技术服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工（涡阳）建材科技有限公司 | 5,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市涡阳县 | 科学研究和技术服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 安徽建工（淮南）建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市大通区 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 中马（安徽）股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 商务服务 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽三建蜀弘工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 设立 | |
| 广东徽建投资开发有限公司 | 10,000.00 | 广东省 | 广东省深圳市龙华区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工淮旅建设投资有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市潘集区 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.00 | 新设 | |
| 安徽建工蔡楚建设投资有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市谢家集区 | 水利、环境和公共设 | 51.00 | 新设 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 施管理业 | |||||||
| 安徽建工喜乐康宁商贸有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 装卸搬运 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工喜乐康宁饮用水有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市金寨县 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工集团合六高速公路有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省六安市裕安区 | 建筑业 | 62.00 | 38.00 | 新设 |
| 安徽建工集团绩旌高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宣城市绩溪县 | 交通运输、仓储和邮政业 | 95.80 | 4.20 | 新设 |
| 安徽建工集团（呼和浩特）高速公路有限公司 | 20,000.00 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县 | 建筑业 | 77.70 | 22.30 | 新设 |
| 安徽建工集团宿埇高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省宿州市埇桥区 | 建筑业 | 61.50 | 38.50 | 新设 |
| 安徽建工集团（滁州）高速公路有限公司 | 20,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市南谯区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 61.00 | 39.00 | 新设 |
| 安徽建工集团（重庆荣昌）高速公路有限公司 | 20,000.00 | 重庆市 | 重庆市重庆市荣昌区 | 建筑业 | 61.00 | 4.00 | 新设 |
| 安徽建工集团宿遂高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市蒙城县 | 建筑业 | 61.00 | 39.00 | 新设 |
| 安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司 | 10,000.00 | 重庆市 | 重庆市重庆市永川区 | 建筑业 | 92.00 | 8.00 | 新设 |
| 安徽建工集团涡利高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市利辛县 | 卫生和社会工作 | 62.00 | 38.00 | 新设 |
| 安徽建工集团五亳高速公路有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省亳州市谯城区 | 卫生和社会工作 | 62.00 | 38.00 | 新设 |
| 和田安建投资发展有限公司 | 4,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县 | 建筑业 | 60.00 | 新设 | |
| 肇庆安建建设投资发展有限公司 | 4,000.00 | 广东省 | 广东省肇庆市四会市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 辽宁徽建建设发展有限公司 | 10,000.00 | 辽宁省 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽安建蓬程建设有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市肥西县 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽路桥安建建设工程有限公司 | 4,000.00 | 安徽省 | 安徽省淮南市寿县 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 河南安建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 河南省 | 河南省郑州市中原区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 浙江徽建建设发展有限公司 | 10,000.00 | 浙江省 | 浙江省杭州市余杭区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 江西徽建建设开发有限公司 | 10,000.00 | 江西省 | 江西省南昌市红谷滩区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 广西安建建设发展有限公司 | 10,000.00 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工交通航务集团市政工程有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省阜阳市颍东区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工建设安装集团公路工程有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省滁州市南谯区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工建设安装集团市政工程有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省安庆市大观区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工建设安装集团建筑工程有限责任公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 池州安建智慧物流有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市贵池区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 65.00 | 新设 | |
| 安徽安建智源科技有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省池州市贵池区 | 科学研究和技术服务业 | 51.00 | 新设 | |
| 新疆安和投资发展有限公司 | 5,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 新设 | |
| 伊犁安建投资发展有限公司 | 5,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 建筑业 | 51.00 | 新设 | |
| 新疆安建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 喀什安建投资发展有限公司 | 5,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 金融业 | 60.00 | 新设 | |
| 四川安建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 四川省 | 四川省成都市武侯区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 西藏安建城市建设有限公司 | 5,000.00 | 西藏自治区 | 西藏自治区山南市错那市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.00 | 新设 | |
| 安徽省低空科技发展有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 科学研究和技术服 | 70.00 | 新设 | |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 务业 | |||||||
| 河南徽建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 河南省 | 河南省郑州市中牟县 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽喜乐康宁食品科技有限公司 | 1,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽喜乐康宁餐饮管理有限公司 | 1,000.000 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽喜乐康宁健康产业有限公司 | 10,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 卫生和社会工作 | 100.00 | 新设 | |
| 山西徽建建设发展有限公司 | 10,000.00 | 山西省 | 山西省晋中市榆次区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 福建徽建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 福建省 | 福建省厦门市翔安区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工集团国际工程（海南）有限公司 | 10,000.00 | 海南省 | 海南省海口市秀英区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
| 安徽建工驿路传媒科技有限公司 | 2,000.00 | 安徽省 | 安徽省合肥市蜀山区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 湖北安建投资发展有限公司 | 10,000.00 | 湖北省 | 湖北省武汉市江岸区 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 新设 | |
| 海南皖投建设发展有限公司 | 10,000.00 | 海南省 | 海南省海口市秀英区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
(二)重要的非全资子公司
1.明细情况
| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 20.82 | 85,045,565.70 | 93,000,000.00 | 1,672,709,827.78 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 13.95 | 10,726,792.03 | 447,803,233.18 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 45.21 | 171,864,801.41 | 99,685,417.83 | 1,844,574,501.28 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 29.84 | 87,585,874.10 | 65,800,000.00 | 1,240,159,516.00 |
2.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
单位：万元
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 3,529,091.68 | 837,311.70 | 4,366,403.38 | 2,788,723.81 | 430,192.77 | 3,218,916.58 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 2,602,840.44 | 389,042.98 | 2,991,883.42 | 2,559,884.84 | 104,384.04 | 2,664,268.88 |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 2,471,944.00 | 673,479.48 | 3,145,423.48 | 2,326,570.18 | 344,681.13 | 2,671,251.31 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 2,029,127.24 | 311,636.37 | 2,340,763.61 | 1,795,039.18 | 140,307.34 | 1,935,346.52 |
（续上表）
| 子公司名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 3,440,634.56 | 805,684.84 | 4,246,319.40 | 2,802,758.83 | 408,936.85 | 3,211,695.68 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 2,352,304.41 | 333,971.14 | 2,686,275.55 | 2,325,866.82 | 39,852.42 | 2,365,719.24 |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 1,964,492.69 | 650,754.90 | 2,615,247.59 | 1,843,103.05 | 323,201.46 | 2,166,304.51 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 1,722,512.46 | 283,933.26 | 2,006,445.72 | 1,494,792.03 | 121,658.67 | 1,616,450.70 |
(2)损益和现金流量情况
单位：万元
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 1,658,054.44 | 46,783.44 | 47,372.42 | 11,352.54 |
| 安徽建工三建集团有限 | 1,047,736.28 | 7,752.73 | 7,752.73 | 6,987.28 |
第
页共189页子公司名称
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 公司 | ||||
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 1,331,407.26 | 40,834.19 | 40,834.19 | 45,704.42 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 964,481.22 | 29,261.90 | 29,261.90 | 13,045.76 |
（续上表）
| 子公司名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 1,901,326.29 | 49,877.64 | 41,890.73 | 39,755.05 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 1,482,054.19 | 5,519.57 | 5,339.87 | 18,082.74 |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 1,396,454.01 | 34,680.60 | 32,340.13 | 65,015.48 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 1,114,382.69 | 27,778.60 | 28,108.12 | 4,813.25 |
(三)在联营企业中的权益
| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 联营企业： | ||
| 中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | 1,333,014.13 |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 197,909,420.51 | 192,054,145.77 |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 41,384,402.05 | 41,080,637.62 |
| 怀宁安建发展有限公司 | 24,614,887.31 | 15,971,748.20 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 176,006,184.42 | 211,648,130.92 |
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 35,868,108.24 | 35,872,920.81 |
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 7,095,342.81 | 6,852,219.02 |
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 20,233,993.48 | 16,145,603.51 |
| 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 3,897,135.52 | 4,000,000.00 |
| 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 33,334,736.44 | 33,334,736.44 |
| 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 29,874,760.00 | 29,874,760.00 |
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 2,354,133.19 | 2,368,728.69 |
第
页共189页
项目
| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,038,493.57 | 6,273,266.49 |
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 523,154.76 | 626,116.30 |
| 安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 | 3,893,772.81 | 3,639,643.78 |
| 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 63,313,422.92 | 63,929,202.10 |
| 安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 89,582,310.95 | 89,527,800.03 |
| 濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） | 195,553,098.03 | 195,568,566.37 |
| 合肥星阔置业有限公司 | 66,780,090.17 | 73,491,836.25 |
| 苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 33,182,496.98 | 33,097,318.10 |
| 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 195,101,931.29 | 150,772,020.16 |
| 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 61,093,687.70 | 35,685,671.47 |
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 | 65,303,843.56 | 67,954,845.07 |
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 64,800,000.00 | |
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 84,000,000.00 | |
| 肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公司 | -187,017.95 | |
| 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | -1,052,191.45 | |
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 3,529.02 | |
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 291,519,399.12 | |
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 27,840,000.00 | |
| 中好建造（安徽）科技有限公司 | 5,009,114.13 | |
| 投资账面价值合计 | 1,828,205,253.71 | 1,311,102,931.23 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| ——净利润 | -35,950,377.52 | 22,214,067.29 |
| ——其他综合收益 | ||
| ——综合收益总额 | -35,950,377.52 | 22,214,067.29 |
八、政府补助
(一)本期新增的政府补助情况
| 项目 | 本期新增补助金额 |
第
页共189页与资产相关的政府补助
| 与资产相关的政府补助 | 37,940,080.00 |
| 其中：计入递延收益 | 37,940,080.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 21,893,363.75 |
| 其中：计入其他收益 | 20,362,717.72 |
| 计入营业外收入 | 1,530,646.03 |
| 合计 | 59,833,443.75 |
(二)涉及政府补助的负债项目
| 财务报表列报项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期计入营业外收入金额 |
| 递延收益 | 134,871,389.21 | 37,940,080.00 | 8,974,383.78 | |
| 小计 | 134,871,389.21 | 37,940,080.00 | 8,974,383.78 |
（续上表）
| 财务报表列报项目 | 本期冲减成本费用金额 | 本期冲减资产金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 163,837,085.43 | 与资产相关 | |||
| 小计 | 163,837,085.43 |
(三)计入当期损益的政府补助金额
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 计入其他收益的政府补助金额 | 29,337,101.50 | 16,275,087.74 |
| 计入营业外收入的政府补助金额 | 1,530,646.03 | 11,175,964.86 |
| 合计 | 30,867,747.53 | 27,451,052.60 |
九、与金融工具相关的风险本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
1.信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
2.已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大
幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3.预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(二)流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.外汇风险
因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司
目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。
2.利率风险本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
截至2025年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加41,345.30万元。
十、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
第
页共189页项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1.交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 138,700.00 | 100,119,178.08 | 100,257,878.08 | |
| (1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 138,700.00 | 100,119,178.08 | 100,257,878.08 | |
| 2.应收款项融资 | 159,503,826.19 | 159,503,826.19 | ||
| 3.其他权益工具投资 | 40,000.00 | 765,683,227.92 | 765,723,227.92 | |
| 4.其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 178,700.00 | 1,035,306,232.19 | 1,035,484,932.19 | |
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的期货合约套期和股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。
(三)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期
收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。
本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。
对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
十一、关联方及关联交易
(一)关联方情况
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
第
页共189页母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 安徽省合肥市 | 建设投资 | 391,063.25 | 34.14 | 34.14 |
本公司最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况报告期内与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
| 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 联营企业 |
| 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 联营企业 |
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 联营企业 |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 联营企业 |
第
页共189页合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | 联营企业 |
| 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 联营企业 |
| 肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公司 | 联营企业 |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 联营企业 |
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 联营企业 |
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
| 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 怀宁安建发展有限公司 | 联营企业 |
| 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 联营企业 |
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
| 合肥星阔置业有限公司 | 联营企业 |
| 安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 联营企业 |
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 联营企业 |
4.本公司的其他关联方情况
(1)本公司的其他关联方
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽方圆建筑劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工二建建设投资有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
第
页共189页其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 限责任公司 | |
| 安徽建工资本管理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工集团金融发展公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安建商业保理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工数字科技有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工私募基金管理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工高速能源有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽省众亿劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽华之力建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 合肥新鑫建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 蚌埠长城置业有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽省安建医院有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽省装饰工程公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工医院 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工技师学院 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工汉城建设投资有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工服务中心有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽建工集团有限公司职业技能培训中心 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽省机械施工公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业、同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)采购商品和接受劳务的关联交易
第
页共189页关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 接受劳务 | 1,047,427,171.36 | 520,111,425.11 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 接受劳务 | 114,108,703.71 | 550,270,000.25 |
| 安徽建工二建建设投资有限公司 | 接受劳务 | 104,138,884.40 | |
| 安徽华之力建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 41,384,820.29 | 865,135,545.76 |
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 接受劳务 | 30,091,743.12 | |
| 安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 接受劳务 | 22,739,158.90 | |
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 13,628,405.07 | 362,703,700.67 |
| 合肥新鑫建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 9,063,321.38 | 385,577,392.43 |
| 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 接受劳务 | 4,120,968.67 | |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 接受劳务 | 1,412,396.42 | |
| 安徽方圆建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 1,375,133.47 | 2,869,081.18 |
| 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 | 接受劳务 | 1,065,011.52 | 879,270.71 |
| 安徽建工医院 | 接受劳务 | 1,005,360.40 | |
| 安徽建工高速能源有限公司 | 采购商品 | 524,831.67 | |
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 接受劳务 | 306,828.28 | 33,705,238.72 |
| 安徽建工私募基金管理有限公司 | 接受劳务 | 29,480.10 | |
| 安徽建工技师学院 | 接受劳务 | 22,200.00 | |
| 安徽省众亿劳务有限公司 | 接受劳务 | 2,323,517.11 |
2)出售商品和提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 提供劳务 | 731,641,703.19 | |
| 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 提供劳务 | 454,718,181.33 | 370,515,795.07 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 提供劳务 | 323,634,629.68 | 387,856,286.04 |
第
页共189页
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 淮北新濉建设工程有限公司 | 提供劳务 | 270,594,294.77 | |
| 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 提供劳务 | 365,319,501.95 | 2,205,458,052.30 |
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 223,886,260.81 | |
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 提供劳务 | 186,765,966.89 | |
| 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 提供劳务 | 132,687,272.23 | 24,360,185.85 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 销售商品 | 73,821,122.39 | 618,212.76 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 销售商品 | 62,763,738.94 | 18,560,672.67 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司 | 提供劳务 | 49,890,978.63 | 68,873,045.22 |
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 40,873,000.14 | 273,333,270.51 |
| 安徽建工二建建设投资有限公司 | 销售商品 | 31,294,091.22 | 3,760,653.97 |
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 26,746,872.89 | |
| 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 提供劳务 | 24,441,704.44 | |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 提供劳务 | 23,760,635.00 | |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 销售商品 | 23,618,743.76 | 19,517,460.51 |
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 提供劳务 | 21,760,355.20 | 62,306,144.58 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 销售商品 | 14,976,568.67 | 44,479,896.39 |
| 安徽建工医院 | 提供劳务 | 14,663,592.05 | 4,285,371.72 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 提供劳务 | 14,047,514.53 | 28,123,955.20 |
| 怀宁安建发展有限公司 | 提供劳务 | 13,550,323.84 | 23,838,485.27 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 提供劳务 | 9,030,477.02 | |
| 安徽建工技师学院 | 提供劳务 | 7,341,231.24 | 827,132.53 |
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 提供劳务 | 6,840,787.65 | 8,686,800.18 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 6,794,040.13 | 195,462,845.17 |
| 安徽省安建医院有限公司 | 提供劳务 | 5,870,343.91 |
第
页共189页
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 提供劳务 | 4,993,762.22 | 42,486,558.44 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 提供劳务 | 4,650,880.98 | |
| 安徽建工二建建设投资有限公司 | 提供劳务 | 4,396,189.81 | |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司 | 销售商品 | 2,211,698.08 | |
| 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 提供劳务 | 1,651,376.16 | |
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 1,050,588.22 | |
| 安徽建工医院 | 销售商品 | 858,696.02 | |
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 销售商品 | 320,152.83 | 2,226,342.06 |
| 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 提供劳务 | 213,969.20 | |
| 安建商业保理有限公司 | 销售商品 | 125,700.00 | |
| 安建商业保理有限公司 | 提供劳务 | 89,842.80 | |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 提供劳务 | 89,041.28 | 212,562.80 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 提供劳务 | 70,045.53 | |
| 安徽建工服务中心有限公司 | 销售商品 | 40,676.24 | |
| 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 销售商品 | 30,500.00 | |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 销售商品 | 17,000.00 | |
| 安徽建工私募基金管理有限公司 | 提供劳务 | 16,964.32 | |
| 安徽建工数字科技有限公司 | 提供劳务 | 7,411.04 | |
| 安徽建工资本管理有限公司 | 提供劳务 | 3,742.66 | |
| 安徽建工资本管理有限公司 | 销售商品 | 2,376.24 | |
| 安徽建工高速能源有限公司 | 提供劳务 | 990.83 | |
| 安徽建工汉城建设投资有限公司 | 销售商品 | 1,414,759.38 | |
| 安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 销售商品 | 134,200.02 | |
| 安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 销售商品 | 68,572.91 | |
| 安徽省众亿劳务有限公司 | 销售商品 | 3,508.02 |
第
页共189页关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合肥新鑫建筑工程有限公司 | 销售商品 | 2,801.27 | |
| 安徽华之力建筑工程有限公司 | 销售商品 | 1,453.56 | |
| 安徽建工集团有限公司职业技能培训中心 | 销售商品 | 943.4 |
2.关联租赁情况公司出租情况
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上年同期确认的租赁收入 |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 租赁收入 | 9,751,637.62 | 21,014,678.51 |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 租赁收入 | 6,333,595.23 | 7,263,861.19 |
| 安徽省安建医院有限公司 | 租赁收入 | 4,492,283.99 | |
| 安徽建工二建建设投资有限公司 | 租赁收入 | 4,120,840.19 | |
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 租赁收入 | 4,805,787.57 | |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 租赁收入 | 164,608.91 | 721,773.17 |
| 安建商业保理有限公司 | 租赁收入 | 582,046.69 | 644,823.79 |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 租赁收入 | 519,816.79 | 573,424.50 |
| 安徽建工资本管理有限公司 | 租赁收入 | 236,572.37 | 225,315.21 |
| 安徽建工集团金融发展公司 | 租赁收入 | 412,029.39 | |
| 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 租赁收入 | 425,253.32 | |
| 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 租赁收入 | 31,799.80 | |
| 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 租赁收入 | 218,328.62 | |
| 安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 租赁收入 | 157,725.40 | |
| 安徽建工技师学院 | 租赁收入 | 166,158.70 |
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
第
页共189页
担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 490,000,000.00 | 2023/12/27 | 2026/12/26 | 否 |
4.关联方资金拆借
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 拆入 | |||
| 安建商业保理有限公司 | 保理借款 | 4,244,724,958.60 | 3,321,848,935.16 |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 票据贴现借款 | 31,844,044.02 | 35,500,000.00 |
5.本公司收到的利息
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 利息收入 | 2,858,046.28 |
6.本公司支付的利息
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 安建商业保理有限公司 | 利息支出 | 48,998,998.89 | 90,638,049.05 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 利息支出 | 10,089,101.95 | |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 利息支出 | 10,987,662.50 | 4,094,207.55 |
7.关键管理人员报酬
单位：万元
| 关联方 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 746.28 | 1,139.71 |
(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 735,023,360.90 | 71,720,513.59 | 688,486,908.90 | 52,416,290.33 |
| 应收账款 | 合肥海众新能源科技发展有限公司 | 575,690,834.27 | 35,638,713.02 | 882,548,396.12 | 44,127,419.81 |
| 应收账款 | 肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公 | 420,643,234.86 | 28,397,856.26 | ||
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 司 | |||||
| 应收账款 | 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 281,815,608.12 | 14,090,780.41 | ||
| 应收账款 | 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 259,403,217.81 | 16,361,781.20 | ||
| 应收账款 | 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | 233,309,073.09 | 17,708,439.22 | ||
| 应收账款 | 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 223,886,260.81 | 11,194,313.04 | ||
| 应收账款 | 合肥恒众新能源科技发展有限公司 | 198,585,391.33 | 9,929,269.57 | ||
| 应收账款 | 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 185,995,412.84 | 9,299,770.64 | ||
| 应收账款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 173,036,610.10 | 9,352,886.94 | 195,773,914.36 | 9,827,672.24 |
| 应收账款 | 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 153,051,972.03 | 56,455,484.18 | 154,551,972.03 | 15,234,871.25 |
| 应收账款 | 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 93,442,000.65 | 4,672,100.03 | 155,892,417.32 | 7,794,620.87 |
| 应收账款 | 怀宁安建发展有限公司 | 57,433,865.55 | 2,871,693.28 | ||
| 应收账款 | 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 55,569,911.34 | 2,778,495.57 | 11,044,466.69 | 552,223.33 |
| 应收账款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 55,247,097.41 | 2,771,672.68 | ||
| 应收账款 | 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 37,642,984.16 | 20,184,825.46 | 53,876,011.69 | 16,673,826.05 |
| 应收账款 | 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 30,326,567.57 | 3,032,656.76 | 85,399,404.84 | 6,831,952.39 |
| 应收账款 | 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 29,468,863.86 | 1,644,594.28 | 66,668,987.23 | 3,537,774.67 |
| 应收账款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司 | 28,941,892.28 | 1,982,578.24 | 42,808,439.11 | 2,140,421.96 |
| 应收账款 | 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 15,241,572.34 | 819,699.90 | 21,567,859.42 | 1,078,392.97 |
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 9,390,081.27 | 469,504.06 | 7,865,903.86 | 393,295.19 |
| 应收账款 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 9,147,404.28 | 495,436.37 | 8,798,000.20 | 439,900.01 |
| 应收账款 | 安徽省安建医院有限公司 | 7,825,903.19 | 391,295.16 | ||
| 应收账款 | 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 7,246,748.60 | 367,523.00 | 17,502,504.04 | 875,125.20 |
| 应收账款 | 蚌埠长城置业有限责任公司 | 1,699,722.73 | 1,699,722.73 | 1,699,722.73 | 1,699,722.73 |
| 应收账款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 1,196,522.90 | 90,936.87 | 1,487,024.02 | 115,780.80 |
| 应收账款 | 安徽建工医院 | 477,546.10 | 23,877.31 | 4,407,295.74 | 220,364.79 |
| 应收账款 | 安徽省机械施工公司 | 23,057.24 | 1,844.58 | 23,057.24 | 23,057.24 |
| 应收账款 | 安徽建工技师学院 | 5,913.00 | 295.65 | 17,059.12 | 852.96 |
| 应收账款 | 安徽建工小额贷款有限公司 | 2,211.75 | 110.59 | 31,557.80 | 1,577.89 |
| 应收账款 | 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 22,793,110.00 | 1,823,448.80 | ||
| 应收账款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 9,379,637.66 | 468,981.88 | ||
| 应收账款 | 安徽建工汉城建设投资有限公司 | 1,840,923.80 | 104,158.48 | ||
| 应收账款 | 安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 570,552.75 | 43,587.03 | ||
| 应收账款 | 安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 151,646.01 | 7,582.30 | ||
| 小计 | 3,880,770,842.38 | 324,448,670.59 | 2,435,186,772.68 | 166,432,901.17 | |
| 应收票据 | 安建商业保理有限公司 | 159,550,000.00 | 7,977,500.00 | 120,000,001.00 | 6,000,000.05 |
| 应收票据 | 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 14,365,218.86 | 718,260.94 | 700,000.00 | 35,000.00 |
| 应收票据 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 1,660,000.00 | 83,000.00 | ||
| 应收票据 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 1,321,436.46 | 66,071.82 | ||
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 22,500,000.00 | 1,125,000.00 | ||
| 小计 | 176,896,655.32 | 8,844,832.76 | 143,200,001.00 | 7,160,000.05 | |
| 应收款项融资 | 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司 | 1,238,710.17 | |||
| 应收款项融资 | 安建商业保理有限公司 | 170,160,882.41 | |||
| 应收款项融资 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 10,070,000.00 | |||
| 小计 | 1,238,710.17 | 180,230,882.41 | |||
| 预付款项 | 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 33,013,932.52 | |||
| 预付款项 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 4,010,759.93 | |||
| 预付款项 | 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 50,000.00 | |||
| 小计 | 37,074,692.45 | ||||
| 长期应收款 | 安徽建工医院 | 327,552,350.03 | 3,684,359.89 | 426,716,516.40 | 2,133,582.58 |
| 小计 | 327,552,350.03 | 3,684,359.89 | 426,716,516.40 | 2,133,582.58 | |
| 其他应收款 | 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 36,019,500.00 | 2,413,992.75 | 32,036,775.00 | 1,601,838.75 |
| 其他应收款 | 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 16,170,724.51 | 808,536.23 | ||
| 其他应收款 | 合肥星阔置业有限公司 | 1,200,000.00 | 96,000.00 | 21,200,000.00 | 1,060,000.00 |
| 其他应收款 | 肥西县安建产融建设工程管理有限公司 | 1,090,178.10 | 54,508.91 | ||
| 其他应收款 | 安徽省安建医院有限公司 | 765,000.00 | 38,250.00 | ||
| 其他应收款 | 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 440,790.72 | 22,039.54 | ||
| 其他应收款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 430,842.50 | 169,137.00 | 570,842.50 | 49,584.25 |
| 其他应收款 | 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 328,541.99 | 16,427.10 | ||
| 其他应收款 | 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 231,512.35 | 18,520.99 | 231,512.35 | |
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 安徽建工技师学院 | 196,903.00 | 204,403.00 | 2,345.15 | |
| 其他应收款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 54,402.38 | 2,720.12 | ||
| 其他应收款 | 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 33,300.00 | 1,665.00 | ||
| 其他应收款 | 安徽建工医院 | 30,000.00 | 1,500.00 | 92,500.00 | |
| 其他应收款 | 安徽建工集团控股有限公司 | 10,535.00 | 526.75 | ||
| 小计 | 56,991,695.55 | 3,643,297.64 | 54,346,567.85 | 2,714,294.90 | |
| 合同资产 | 安徽建工技师学院 | 438,351.49 | 43,835.15 | 2,588,351.49 | 12,941.76 |
| 小计 | 438,351.49 | 43,835.15 | 2,588,351.49 | 12,941.76 | |
2.应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 740,205,545.49 | 245,398,432.73 |
| 应付账款 | 安徽华之力建筑工程有限公司 | 239,474,191.64 | 468,261,690.77 |
| 应付账款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 160,990,390.70 | 603,809,822.10 |
| 应付账款 | 合肥新鑫建筑工程有限公司 | 159,151,149.61 | 331,816,807.76 |
| 应付账款 | 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 90,760,474.36 | 293,541,521.22 |
| 应付账款 | 淮北新濉建设工程有限公司 | 32,800,000.00 | |
| 应付账款 | 安徽省机械施工公司 | 17,039,423.78 | 17,037,923.78 |
| 应付账款 | 安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责任公司 | 12,717,738.06 | 71,649,225.34 |
| 应付账款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 12,493,902.87 | 33,876,914.89 |
| 应付账款 | 安徽省众亿劳务有限公司 | 12,308,272.60 | 10,720,272.60 |
| 应付账款 | 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 3,676,022.94 | |
| 应付账款 | 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 | 3,605,273.31 | 5,118,733.98 |
| 应付账款 | 安徽方圆建筑劳务有限公司 | 575,347.64 | 1,687,656.08 |
| 应付账款 | 安徽建工医院 | 395,800.00 | 495,000.00 |
| 应付账款 | 安徽省装饰工程公司 | 246,754.70 | 299,964.23 |
| 应付账款 | 安徽省安建医院有限公司 | 70,000.00 | |
| 应付账款 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 7,513,482.73 |
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 2,331,699.41 | |
| 应付账款 | 怀宁安建发展有限公司 | 1,681,419.84 | |
| 应付账款 | 安徽建工技师学院 | 117,393.26 | |
| 小计 | 1,486,510,287.70 | 2,095,357,960.72 | |
| 应付票据 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 66,000,000.00 | |
| 应付票据 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 应付票据 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 591,100.00 | |
| 小计 | 76,000,000.00 | 591,100.00 | |
| 合同负债 | 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 102,289,498.30 | |
| 合同负债 | 淮北新濉建设工程有限公司 | 34,587,448.35 | |
| 合同负债 | 安徽建工二建建设投资有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 合同负债 | 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 14,757,682.85 | |
| 合同负债 | 安徽建工资本管理有限公司 | 154,106.34 | 135,186.71 |
| 合同负债 | 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 37,500.00 | |
| 合同负债 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 合同负债 | 怀宁安建发展有限公司 | 13,230,722.66 | |
| 合同负债 | 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 7,983,565.37 | |
| 合同负债 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 366,234.40 | |
| 合同负债 | 安徽建工小额贷款有限公司 | 344,044.53 | |
| 合同负债 | 安徽建工医院 | 331,149.00 | |
| 合同负债 | 安徽建工集团金融发展公司 | 235,213.74 | |
| 合同负债 | 安建商业保理有限公司 | 185,913.21 | |
| 合同负债 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 185,301.76 | |
| 合同负债 | 安徽建工数字科技有限公司 | 74,434.27 | |
| 合同负债 | 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 53,032.48 | |
| 小计 | 181,832,635.84 | 23,131,198.13 | |
| 其他应付款 | 安建商业保理有限公司 | 2,455,792,915.93 | 2,236,476,134.30 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团控股有限公司 | 266,852,635.98 | 262,733,936.99 |
第
页共189页项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 91,000,000.00 | 52,450,416.67 |
| 其他应付款 | 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 | 28,597,146.71 | 45,316,732.94 |
| 其他应付款 | 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 | 17,755,452.70 | 18,707,200.47 |
| 其他应付款 | 合肥星阔置业有限公司 | 16,133,186.00 | 19,213,682.00 |
| 其他应付款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 12,851,615.18 | 17,424,912.77 |
| 其他应付款 | 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 5,524,193.75 | 595,255.19 |
| 其他应付款 | 安徽华之力建筑工程有限公司 | 4,585,626.23 | 5,249,092.25 |
| 其他应付款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 3,498,590.57 | 10,451,060.97 |
| 其他应付款 | 安徽省城更徽盐建设发展有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 安徽建工医院 | 988,784.93 | 19,800.00 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团不动产资产管理有限公司 | 699,041.63 | |
| 其他应付款 | 合肥新鑫建筑工程有限公司 | 333,462.37 | 363,462.37 |
| 其他应付款 | 安徽省众亿劳务有限公司 | 236,844.51 | 236,844.51 |
| 其他应付款 | 淮北新濉建设工程有限公司 | 59,163.38 | |
| 其他应付款 | 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽建工高速能源有限公司 | 6,441.00 | |
| 其他应付款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 31,559,960.42 | |
| 其他应付款 | 安徽省装饰工程公司 | 1,000.00 | |
| 小计 | 2,906,951,100.87 | 2,700,835,491.85 | |
| 短期借款 | 安建商业保理有限公司 | 598,610,000.00 | 1,295,099,765.36 |
| 短期借款 | 安徽建工小额贷款有限公司 | 19,710,000.00 | 6,600,000.00 |
| 小计 | 618,320,000.00 | 1,301,699,765.36 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 安建商业保理有限公司 | 794,275,000.00 | 272,080,620.22 |
| 小计 | 794,275,000.00 | 272,080,620.22 | |
| 长期借款 | 安建商业保理有限公司 | 1,033,972,500.00 | 908,700,000.00 |
| 小计 | 1,033,972,500.00 | 908,700,000.00 |
十二、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项截至2025年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项
(二)或有事项截至2025年12月31日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下：
第
页共189页
序号
| 序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
| 1 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 2018年11月，建工路桥公司与蓝海建设集团有限公司签订《蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目合同》，建工路桥公司于2025年8月向安徽省合肥市合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求蓝海建设集团有限公司支付代为偿还的贷款80,799,059.90元及利息。目前本案正在二审审理中。 |
| 2 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 2017年11月，建工路桥公司与北京城建道桥建设集团有限公司签订《S11芜湖至黄山高速公路路基工程施工WHLJ-01标段项目经营合作协议》。建工路桥公司于2025年10月向芜湖市繁昌区人民法院提起诉讼，要求北京城建道桥建设集团有限公司支付工程款33,030,065.14元及逾期付款利息；退还保证金8,222,542.69元并支付资金占用利息损失；退还保险理赔金额750,000.00元并支付资金占用利息损失。目前本案正在一审审理中。 |
| 3 | 安徽建工国际贸易（海南）有限公司 | 云南农垦国际发展有限公司、云南商业集团有限公司 | 2023年5月，国贸公司与云南农垦国际发展有限公司签订了《咖啡粉购销合同》，2023年6月，双方签署了补充协议。本公司提起诉讼，要求云南农垦国际发展有限公司支付货款2,291.14万元，逾期违约金625.66万元，云南商业集团有限公司承担连带责任。目前本案正在二审审理中。 |
| 4 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 中建安装集团有限公司、中建安装集团有限公司安庆分公司 | 2021年5月8日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就福田雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目（一期）签订《物资采购与供应合同》。截至2025年1月7日，被告尚欠货款本金及贴息费用、手续费用合计7,040,049.75元；未结算资金占用费2,023,514.86元。 |
| 5 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 中建安装集团有限公司、中建安装集团有限公司安庆分公司 | 2021年11月，建工建材公司与中建安装集团有限公司就徐工（邳州）环保科技有限公司固体废物集中处置项目签订《物资采购与供应合同》。合同签订后，建工建材公司按约向项目供应了钢筋并进行多次结算。截至2025年1月6日，被告尚欠货款本金及贴息费、手续费1,698,015.11元；未结算资金占用费1,119,023.05元。 |
| 6 | 安徽建工合肥建材 | 中建安装集团有限公司 | 2022年9月27日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就宿迁国际饭店项目签订《物资采购与供应合同》。截至2025年1 |
第
页共189页
有限公司
| 有限公司 | 月13日，被告尚欠本金及贴息费用、手续费用9,138,439.66元；未结算资金占用费1,078,246.13元。 | ||
| 7 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 2022年10月，建工建材公司与中建安装集团有限公司就中化连云港循环经济产业园罐区项目二期工程项目签订《物资采购与供应合同》。截至2025年1月6日，被告尚欠货款及手续费2,932,789.60元；未结算资金占用费662，229.67元。 |
| 8 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 2022年9月8日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就苏地2021-WG-13地块项目签订《物资采购与供应合同》。截至2025年1月6日，被告欠付原告货款本金及贴息费用、手续费2,263,130.40元；未结算逾期利息105，084.69元。 |
| 9 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2022年12月23日,建工建材公司与中国建筑第七工程局有限公司就无锡海吉亚医院新建项目签订《钢材采购合同》。截至2025年1月9日，被告欠付原告货款14，297,475.36元；未结算资金占用费2,303,405.14元。 |
| 10 | 安徽建工集团（安哥拉）有限责任公司 | GBV-CONSULTING,LDA | 由安哥拉公司承建的Boavida小区项目于2014年12月24日开工。鉴于当地币汇率贬值幅度加大，2017年11月6日，安哥拉公司与GBV-CONSULTING,LDA签订补充协议。2024年9月12日，业主方共签字确认了Boavida小区项目两张合计545.18万美元的结算单，但因汇率问题一直未就付款达成一致。安哥拉公司已委托当地律所于2025年9月向法院提起诉讼。 |
| 11 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 蚌埠建材公司于2022年7月24日与中国建筑第七工程局有限公司签订《钢材采购合同》，合同履行期间，中国建筑第七工程局有限公司共付货款三次，剩余6,699,413.13元未支付。 |
| 12 | 安徽建工集团股份有限公司 | 淮安市淮创商务有限公司 | 2020年9月,本公司与淮安市淮创商务有限公司签订《金品商务广场1-2号楼提升改造项目总承包工程合同》，由于双方对工程增项部分(约12,000,000元)未能达成一致，本公司于2025年2月向江苏省淮安市清江浦区提起诉讼，目前本案正在一审审理中。 |
| 13 | 安徽建工集团股份有限公司 | 淮南市总工会 | 2016年4月27日,本公司与淮南市总工会、第三人淮南市重点工程建设管理中心就淮南市工人文化宫项目签订《建设工程施工合同》。案涉项目竣工验收后，于2022年11月23日完成决算审计定案。本公司于2025年5月向淮南市田家庵区人民法院提起诉讼,要求淮南市总工会立即支付到期工程款及相关逾期利息合计9,374.088.35元。目前本案正在一审审理中。 |
| 14 | 安徽建工集团股份有限公司 | 陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 2023年9月，本公司与陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司签订《合作协议》并缴纳诚意金40,000,000元取得西安美谷-医美科技生物产业园项目的施工权。本公司于2025年6月向西咸新区人民法院提起诉讼，要求陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公司退还合作诚意金及资金利息为44,157,291.67元；陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司承担连带责任。本案一审已判决，目前正在申请执行中。 |
第
页共189页
| 15 | 安徽建工集团股份有限公司 | 合肥建投北城产业投资有限公司、合肥蓝科投资有限公司 | 2023年6月20日，本公司、安徽广旭建设工程有限公司，深圳市建筑设计研究总院有限公司与合肥建投北城产业投资有限公司就宇桥生态科技园项目（一期）EPC总承包项目签订《建设工程施工合同》。本公司于2025年5月向安徽省长丰县人民法院提起诉讼，要求合肥建投北城产业投资有限公司增加支付价款并赔偿损失154541600元；申请在上述诉讼请求范围内对宇桥生态科技园项目（一期）工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。 |
| 16 | 安徽建工集团股份有限公司 | 六盘水红果经济开发区金果房地产开发有限公司红桥分公司、六盘水红果经济开发区金果房地产开发有限公司 | 2020年10月30日,本公司六盘水分公司与六盘水红果经济开发区金果房地产开发有限公司红桥分公司于签订《建设工程施工合同》，因对方违约,本公司六盘水分公司于2025年7月向六盘水仲裁委员会提起仲裁，仲裁委不予受理。后于2025年12月向六盘水市水城区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款10,114,625.80元及资金占用利息3,461,219.01元；支付违约赔偿金2,811,550.69元；申请对金果文化城一期住宅项目3#4#5#6#楼房产享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。 |
| 17 | 安徽建工集团股份有限公司 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 2020年3月9日，本公司与淮南恒皖旅游开发有限公司签订了《恒大空港小镇建设工程施工合同》。本公司于2025年8月向淮南仲裁委员会会提起仲裁,要求淮南恒皖旅游开发有限公司支付所欠工程款161,749,092.03元及逾期利息；申请对案涉工程折价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权。目前仲裁正在审理中。 |
| 18 | 安徽建工集团股份有限公司 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 2020年4月28日，本公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司签订《建设工程施工合同》。本公司于2025年11月向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，要求就三个争议项增加支付价款8,135,292.13元。目前本案正在一审审理中。 |
| 19 | 安徽建工集团股份有限公司 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 本公司于2018年4月8日中标淮南卫校项目。2018年4月27日，本公司与淮南市重点工程建设管理局（现已更名为淮南市重点工程建设管理中心）签订《建设工程施工合同》。本公司于2025年10月向淮南市田家庵区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款41,028,618.34元，并支付逾期付款利息1,080,990.12元；返还工程质量保修金11,759,338.71元，并支付利息560,822.43元；申请享有对其承建的项目工程折价或拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案正在一审审理中。 |
| 20 | 安徽建工集团股份有限公司 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局 | 本公司与济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司组成联合体于2023年6月9日中标罗庄区双月湖路改造工程EPC总承包项目，并于2023年6月19日与临沂市罗庄区住房和城乡建设局签订建设工程施工合同。本公司于2025年11月向临沂市罗庄区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程进度款37,330,387.2元以及逾期付款、诉讼费用。目前本案正在一审审理中。 |
| 21 | 安徽建工集团股份 | 叶贵超 | 叶贵超因以本公司名义实施黔西南布依族苗族自治州人民医院项目欠付六盘水博羽商贸有限公司工程款，六盘水博羽商贸有限 |
第
页共189页
有限公司
| 有限公司 | 公司以本公司欠其工程款为由诉至兴义市人民法院，兴义市人民法院判令本公司支付工程款2,406,269.3元及逾期付款利息。本公司于2025年11月向兴义市人民法院提起诉讼，要求被告立即偿还垫付款项1,958,812.36元及利息65,184.38元（暂计至2025年9月24日）。目前本案正在一审审理中。 | ||
| 22 | 安徽建工集团股份有限公司 | 贵阳清怡城市建设投资有限公司 | 2021年7月5日,本公司与贵阳清怡城市建设投资有限公司签订《建设工程施工合同》，约定由本公司承担位于清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组的“清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组（凤凰栖一期B区）城市棚户区改造项目施工一标段20#楼”红线及施工图范围内的部分施工。本公司于2025年11月向清镇市人民法院提起诉讼，要求被告一次性依法优先支付原告工程款及利息暂合计2,089,917.12元；申请在上述第1、2项诉请范围内对被告建设的位于清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组（凤凰栖一期B区）城市棚户区改造项目施工一标段20#楼享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。 |
| 23 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 固镇县住房和城乡建设局 | 2020年10月10日，建工固镇房地产公司与固镇县住房和城乡建设局签订《东风家园住宅项目回购协议书》，后又签订《东风家园住宅小区补充协议书》。2025年3月，经各方决算案涉项目总回购款为434,127,660元。建工固镇房地产公司于2025年11月向蚌埠仲裁委员会提起仲裁,要求固镇县住房和城乡建设局支付拖欠的项目回购款62,073,456.80元及利息。目前仲裁正在审理中。 |
| 24 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 固镇县重点工程建设中心、固镇县城市建设投资发展有限责任公司 | 2021年12月，建工固镇房地产公司与固镇县重点工程建设中心、固镇县城市建设投资发展有限责任公司签订《固镇县立新花园住宅小区项目回购协议书》，约定本公司采取“限房价、竞地价、统一回购”模式开发建设固镇县立新花园住宅小区项目，固镇县重点工程建设中心、固镇县城市建设投资发展有限责任公司共同承担回购的合同义务。建工固镇房地产公司2025年11月向蚌埠仲裁委员会提起仲裁,要求支付回购款109,784,560元和违约利息。目前仲裁正在审理中。 |
| 25 | 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 固镇县重点工程建设中心等 | PPP项目于2024年完成决算审计工作，截至2025年12月22日，固镇县重点工程建设中心尚余100,980,138.44元运维服务费及可用性服务费未支付。根据《PPP项目合同》中关于逾期付款违约金的约定条款，截至2025年12月22日，被告一固镇县重点工程建设中心因逾期支付前述费用所产生的违约金已达8,657,172.66元。该案件已于2026年1月26日开庭。 |
| 26 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 安徽润迅数据有限公司 | 建工安装公司为被申请人安徽润迅数据有限公司润迅数据（合肥）中心产业园项目施工总承包。2024年10月17日，建工安装公司就已竣工验收合格的部分工程向被申请人报送结算资料审核，多次要求被申请人安排后续工程的建设，均未果，双方于2025年11月22日解除合同。经计算，被申请人尚欠建工安装公司工程款14,222,873.74元及逾期付款利息885,917.58元,相应总包服务费1,365,808.68元； |
第
页共189页
因在施工期间多次调整规划、变更设计等致前期建设工程工期延误造成的经济损失9,988,634.70元；逾期退还投标保证金的利息损失50,666.67元；并申请对施工的润迅数据中心（合肥）产业园项目1#、2#、5#楼及配套建设工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。
| 因在施工期间多次调整规划、变更设计等致前期建设工程工期延误造成的经济损失9,988,634.70元；逾期退还投标保证金的利息损失50,666.67元；并申请对施工的润迅数据中心（合肥）产业园项目1#、2#、5#楼及配套建设工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。 | |||
| 27 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 合肥高新城市发展集团有限公司 | 2013年3月，建工安装公司与被申请人合肥高新城市发展集团有限公司签订《建设工程施工合同》,2017年9月25日，审计单位、施工单位、项目实施单位、建发局及财政局五方就施工合同所涉项目形成《结算审计会签表》,工程审定额合计160,220,027.41元。2025年8月，双方针对于案涉工程达成了《协议书》，协议书约定欠付工程款金额3,923,840.41元，其中1,785,023.84元被申请人在60个工作日内支付给申请人。建工安装公司要求被申请人支付剩余工程款1,209,811.26元以及逾期利息；对明珠产业园1#厂房及配套管理用房工程、明珠公寓工程在剩余工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。 |
| 28 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 合肥市第一人民医院 | 2021年10月20日，建工安装公司与中国中元国际工程有限公司作为联合体中标被申请人合肥市第一人民医院“合肥市滨湖医院发热门诊及感染病区应急改造工程设计施工一体化项目”。2021年12月7日案涉项目竣工验收合格。2022年11月17日，新誉时代工程咨询有限公司出具《合肥市滨湖医院发热门诊及感染病区应急改造工程设计施工一体化项目结算审核报告书》（编号：XYSD-SJ-2022-003），2022年12月8日，建工安装公司与被申请人及监理单位安徽省建设监理有限公司签订《备忘录》。建工安装公司认为，案涉项目已经依约完成施工，对于超出合同内容的暖通工程、室外液氧站、气体管路及附属工程的施工申请人也予以了确认，建工安装公司要求被申请人支付工程款6,198,502.48元及逾期付款利息621,520.44元；在上述款项范围内，对合肥市滨湖医院发热门诊及感染病区应急改造工程设计施工一体化项目折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。 |
| 29 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 吴亚东 | 吴亚东系公司承建的“恒基城开元广场”项目之实际施工人。在项目施工期间，吴亚东以公司名义与下游单位签订合同，因其未按约支付工程款，导致公司被生效裁判文书判令向多家下游单位支付工程款，并承担相应仲裁费及律师费。根据安徽省淮北市中级人民法院（2024）皖06民终1437号民事判决，吴亚东被认定为挂靠公司的实际施工主体，并判令建设单位淮北恒基置业集团有限公司直接向其支付工程款。公司已就上述事项向吴亚东提起诉讼，要求其支付公司代为垫付的工程款、仲裁费、律师费等款项合计6,535,768.15元，并赔偿利息损失802,745.24元。2026年2月，被告提出管辖权异议，肥西县人民法院裁定将该案移送至淮北市相山区人民法院审理；公司于2026年3月就该管辖裁定提起上诉。 |
| 30 | 安徽建工建设安装 | 安徽省（水利部淮河水利 | 2019年1月，公司中标安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）发包的淮河试验 |
第
页共189页
集团有限公司
| 集团有限公司 | 委员会）水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站） | 研究中心（水工河工模型试验厅）一期工程，并于同月签订《建设工程施工合同》。该工程于2020年10月12日竣工验收合格并交付使用，2022年12月28日由山东博大工程咨询有限公司出具《结算审核报告》。因工程款支付事宜，公司已提起诉讼，要求被告支付工程款人民币3,527,261.10元及逾期付款利息350,193.33元，并就上述工程折价或拍卖的价款主张优先受偿权。该案已于2026年3月开庭审理，尚未收到法院判决。 | |
| 31 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司、湖南格兰博科技股份有限公司 | 2018年6月11日，公司与湖南格兰博智能科技有限责任公司签订《格兰博年产400万台家用智能机器人项目2#厂房施工施工总承包合同》（合同编号：GLB2018-A12）。该工程于2021年11月25日由长沙信达工程管理有限公司完成审计结算。因工程款支付事宜，公司提起诉讼，要求被告支付欠款4,262,241.76元，并主张逾期利息、违约金及律师费，同时申请其股东湖南格兰博科技股份有限公司承担连带赔偿责任。经法院一审判决，被告应向公司支付工程款283.49万元。截至2026年2月，上述款项已全部收回。 |
| 32 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 六安钢铁控股集团有限公司、中建融东投资控股有限公司 | 2024年5月7日，公司与六安钢铁控股集团有限公司签订《六钢大厦（酒店）工程施工总承包项目》合同（合同编号：LGGC24-031）。2024年7月31日，因项目设计方案及图纸发生重大变更，工程暂停施工。公司多次发函询问，但未获明确复工安排。因项目停滞产生的相关费用及履约保证金返还事宜，公司提起诉讼，要求被告支付临时设施、人员工资、房租、材料机械设备费、水电费等各项费用合计3,077,921.90元，退还履约保证金50万元，并申请其股东中建融东投资控股有限公司承担连带赔偿责任。2026年2月，二审法院裁定撤销一审判决，发回原审法院重审。 |
| 33 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 山东悦彩工程安装有限公司 | 2023年12月及2024年1月，公司与山东悦彩工程安装有限公司分别签订劳务分包合同。因工程款及原材料款项事宜，公司于2024年8月向仲裁委员会提起仲裁，要求对方返还多支付的工程款153.37万元，并赔偿多领取的原材料款36.14万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。 |
| 34 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 山东浩德工程劳务有限公司 | 公司与山东浩德工程劳务有限公司就“日照钢铁有限公司3×3000m?高炉工程”存在专业劳务分包合同关系。因材料款项事宜，公司于2024年10月向仲裁委员会提起仲裁，要求对方返还308.539吨钢材材料款147.39万元，以及29.702吨钢管件材料款22.93万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。 |
| 35 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 2025年11月，建工建投公司向滁州市南谯区人民法院提起诉讼，要求北京城建道桥建设集团有限公司支付拖欠工程款11,302,855.86万元（暂定金额）、履约保证金836,539元及利息。目前案件正在一审审理中。 |
第
页共189页
| 36 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司、安徽省合六高速公路有限责任公司、广东添虹交通工程有限公司（第三人） | 2025年12月，建工建投公司向六安市裕安区人民法院提起诉讼，要求北京城建道桥建设集团有限公司支付欠款工程款项45,399,219.22元，要求安徽省合六高速公路有限责任公司在欠付北京城建道桥建设集团有限公司工程款范围内承担支付责任。目前案件正在一审审理中。 |
| 37 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 博白县工业集中区管委会 | 2023年1月29日，建工建投公司中标广西玉林市博白县城南产业园基础设施（一期）建设PPP项目，并于2023年2月20日与博白县工业集中区管委会及博白交旅签订博白县城南产业园基础设施（一期）建设PPP项目合同，2023年4月7日我司按照合同约定成立项目公司，博白县工业集中区管委会一直未能按照合同约定落实项目用地指标、项目用地投放等义务，导致合同无法履行，且在建工建投公司中标后多次向其上级部门请示调整项目建议书，并最终以资金无法完成闭环，难以通过提级论证为由请示撤销案涉项目，其行为已构成根本违约。建工建投公司起诉主张前期投入相关费用及利息4,609,110.78元。目前案件正在一审审理中。 |
| 38 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 安徽望湖建筑工业有限公司 | 建筑工业公司分别于2019年6月23日、2019年10月与安徽望湖建筑工业有限公司签订《PC构件专用存放架销售(供货)合同》《装配式PC构件供货合同》，合同项下欠款总额3,484,620.18元。双方于2020年12月15日在法院主持下达成调解，但被告未按调解书支付。2022年8月3日法院裁定被告自2022年8月3日起进行重整。2023年3月22日，法院宣告被告破产。合肥北城建设投资发展控股集团有限公司于2025年12月9日签订《望湖资产购买协议书》。 |
| 39 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 2022年8月8日，原被告就九龙园租赁性住宅项目设计施工一体化总承包项目签订《PC构件采购合同》，供货总额累计为4003.05万元和累计支付货款金额1770万元，剩余2,233.05万元经多次催告，被告一直拒不支付，原告于2024年10月23日起诉至法院。该案于2025年5月8日一审开庭。2025年12月9日收一审判决：被告中天建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽建工建筑工业有限公司支付货款22188970.36元。双方均已上诉，目前待二审立案。 |
| 40 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 天宫合和（滁州）置业有限公司 | 诉前调法官已于2026年1月将案件交至立案庭。2026年2月5日收到法院的缴纳诉讼费通知书，已按法院要求缴款诉讼费。案号为（2026）皖1103民初451号。 |
| 41 | 安徽建工交通航务集团有限 | 泗县自然资源和规划局（原泗县城 | 一审判决被告泗县自然资源和规划局支付工程款137,171,061.19元及利息；被告泗县自然资源和规划局支付逾期付款违约金24076662.86元。截至目前，该案已回款共计5751 |
第
页共189页
公司
| 公司 | 乡规划局） | 万元。 | |
| 42 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 淮北市商运房地产开发有限公司、淮北市自然资源和规划局 | 2026年1月16日一审法院出具判决书，判决如下：一、淮北市商运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付安徽建工交通航务集团有限公司工程款41585916.14元及2024年4月30日之前的利息2578946.54元，2024年5月1日之后的利息以41585916.14元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付至清偿止；二、淮北市商运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付安徽建工交通航务集团有限公司鉴定费185000元；三、安徽建工交通航务集团有限公司对淮北市商运房地产开发有限公司开发的金百合二期5幢、7幢、8幢房产折价、拍卖的价款在41585916.14元内享有优先受偿权；四、安徽建工交通航务集团有限公司于本判决生效之日起十五日内给付淮北市商运房地产开发有限公司损失4000000元；五、驳回安徽建工交通航务集团有限公司的其他诉讼请求；六、驳回淮北市商运房地产开发有限公司的其他反诉请求。2026年1月30日我公司已提起上诉。2026年2月2日收到淮北市商运房地产开发有限公司上诉状。公司已缴纳上诉费。 |
| 43 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 滁州城房京开置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司 | 一审判决滁州城房京开置业有限公司支付工程款11,624.85万元、进度款延期支付违约金124.80万元及逾期付款违约金；被告滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司承担连带清偿责任；原告享有优先受偿权；原告支付被告滁州城房京开置业有限公司工期延误违约金380万元。原告、被告均上诉。上诉材料高院已收到，已组合议庭。安徽省高级人民法院已受理本案二审，案号为(2025)皖民终437号。二审已于2026年3月13日开庭。 |
| 44 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 淮北市商运房地产开发有限公司等 | 2026年1月16日一审判决淮北市商运房地产开发有限公司支付建工交航公司工程款41,585,916.14元及利息2,578,946.54元（暂计至2024年4月30日）；支付鉴定费185,000元；对淮北市商运房地产开发有限公司开发的金百合二期5幢、7幢、8幢房产折价、拍卖的价款在41,585,916.14元内享有优先受偿权；建工交航公司支付淮北市商运房地产开发有限公司损失4,000,000元。2026年双方均上诉，二审将于2026年3月27日开庭。 |
| 45 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司、深圳市龙骏投资发展有 | 建工交航公司于2025年8月25日申请强制执行，因购房户异议，暂搁置争议房产，先行启动无异议房产的拍卖。2026年1月，黄山龙骏项目已发布选定鉴定机构公告。就本案赔偿损失部分，建工交航公司于2025年9月向黄山市徽州区人民法院提起诉讼，索赔损失为4,462.8万元，案件于2026 |
第
页共189页
限公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司
| 限公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司 | 年3月2日开庭。 | ||
| 46 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 京农（新疆）农业产业发展有限公司（曾用名：蓝田建邦（新疆）农业有限公司）、德州国淼综合贸易有限公司、北京中诚智汇科技发展有限公司、蓝田建邦实业有限公司、中猪（杭州）农业科技有限公司、国开建邦（成都）实业集团有限公司、中安神州（北京）建设发展有限公司、中科润通科技（成都）集团有限公司、新疆生产建设兵团第十二师二二二团（第三人） | 2025年10月30日新疆法院已送达保全裁定，查封京农（新疆）农业产业发展有限公司十二师现代畜牧业“千百万工程”建设项目设计施工总承包工程已建成部分及设施，查封财产价值不超过104,503,030.53元，查封期限三年。2025年11月11日，新疆十二师中院已裁定查封明细，包括施工范围四至和具体建筑，并派员前往项目现场张贴查封裁定及明细。因前期向法院申请中止审理，现已向法院递交恢复审理申请书。 |
| 47 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 重庆筑精建筑劳务有限公司、林朝贵、陈祥 | 2021年10月，建工交航公司与重庆筑精建筑劳务有限公司就新疆十二师现代畜牧业“千百万工程”建设项目施工工作签订了《合作施工合同（协议）书》，项目的施工实际由重庆筑精建筑劳务有限公司、林朝贵、陈祥共同进行。交航公司向法院提起诉讼，要求三被告支付先行垫付的农民工工资2,604.55万元；向案外人河南辰亿钢铁有限公司垫付钢材款、资金占用利息等费用合计31,152.00万元。二审法院判决驳回我公司上诉，建工交航公司拟向法院申请再审。 |
| 48 | 安徽建工 | 临泉县嘉润 | 2019年，建工三建公司与临泉县嘉润房地产开发有限公司签订 |
第
页共189页
三建集团有限公司
| 三建集团有限公司 | 房地产开发有限公司 | 《阜阳临泉项目一标段土建安装总承包工程项目》。建工三建公司于2022年11月向安徽省临泉县人民法院提起诉讼，2023年12月，临泉县法院作出一审判决，建工三建公司不服判决，提出上诉。2026年1月，阜阳市中级法院重审二审判决被告支付工程款5,262.9969万元及利息；退还履约保证金30万元；支付鉴定费103.97万元。建工三建公司享有优先受偿权。 | |
| 49 | 安徽建工三建集团有限公司 | 六安茂政置业有限公司 | 2022年1月，建工三建公司与六安茂政置业有限公司就六安市裕安区六出2021-7号地块住宅地块总承包工程（力高君逸府）施工及有关事宜签订合同。建工三建公司于2023年6月向安徽省六安市裕安区人民法院提起诉讼，2025年6月，六安市裕安区法院一审判决被告支付工程款（含项目现场设施费用、项目其他措施费）13,298,014.48元及利息1,056.97元；支付项目索赔费用3,092,750.58元；支付因合同解除导致的保险保函损失366,573.98元；返还投标保证金300,000元及逾期付款利息；支付鉴定费236,288.11元；建工三建公司在13,298,014.48元范围内享有优先受偿权。对应建工三建公司支付工程进度及质量罚款等158,500元。目前本案正在强制执行中。 |
| 50 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽皖辉置业有限公司、句容弘源房地产开发有限公司 | 2018年，建工三建公司与安徽皖辉置业有限公司就金辉中梁优步学府项目一标段总承包工程、配套用房售楼部工程施工及有关事宜签订合同。建工三建公司于2023年6月向安徽省肥西县人民法院提起诉讼，2025年5月，肥西县法院一审判决被告安徽皖辉置业有限公司支付工程款35,724,688.54元及逾期利息；句容弘源房地产开发有限公司对上述债务承担连带责任；建工三建公司在35,724,688.54元范围内享有优先受偿权。被告不服判决，提出上诉，合肥中级人民法院二审维持原判。目前本案正在强制执行中。 |
| 51 | 安徽建工三建集团有限公司 | 海口市新埠岛开发建设总公司 | 2018年8月，建工三建公司与海口市新埠岛开发建设总公司就和风福湾签订了《建设工程施工合同》。建工三建公司于2023年10月向海南省海口市美兰区人民法院提起诉讼，2025年11月，海南省海口市美兰区人民法院一审判决被告海口市新埠岛开发建设总公司支付工程款46,232,688.27元；质保金6,643,735.7元；建工三建公司在52,876,423.97元范围内享有优先权。被告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 |
| 52 | 安徽建工三建集团有限公司 | 合肥银弘房地产开发有限公司、南京银卓房地产开发有限公司 | 2019年1月，安徽建工三建集团有限公司与合肥银弘房地产开发有限公司就樾溪台签订施工总承包补充协议。建工三建公司于2024年8月向安徽省合肥市瑶海区人民法院提起诉讼。2025年11月24日，合肥市瑶海区人民法院一审判决被告合肥银弘房地产开发有限公司支付工程款5,610,886.67元及利息。 |
| 53 | 安徽建工三建集团有限公司 | 漳州恒煜房地产开发有限公司 | 2021年，建工三建公司与漳州恒煜房地产开发有限公司就漳州龙文项目S总承包工程土建及水电施工工程签署总承包施工合同。建工三建公司于2024年12月向福建省漳州市龙文区人民法院提起诉讼，2025年12月，漳州市龙文区法院一审判决被告支 |
第
页共189页
付工程价款、质保金、履约保证金及利息等款项合计47,881,808.25元；建工三建公司在该范围内对其承建的总承包工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。相对应建工三建公司应承担因未施工等减少工程价款及修复费等合计2,109,006元，从应付工程价款中抵扣。被告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。
| 付工程价款、质保金、履约保证金及利息等款项合计47,881,808.25元；建工三建公司在该范围内对其承建的总承包工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。相对应建工三建公司应承担因未施工等减少工程价款及修复费等合计2,109,006元，从应付工程价款中抵扣。被告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 | |||
| 54 | 安徽建工三建集团有限公司 | 当涂县交通运输局、当涂县城乡建设投资有限责任公司 | 2019年10月，建工三建公司与当涂县交通运输局、当涂县城乡建设投资有限责任公司签订《涂山大道西延至G205国道工程(非涉铁路)EPC总承包建设工程EPC总承包合同》。建工三建公司于2025年1月向马鞍山仲裁委员会提起仲裁，要求当涂县交通运输局、当涂县城乡建设投资有限责任公司支付工程款27,924,864.40元及违约金338,138.47元；支付工期延误损失8,475,893.01元。目前本案正在仲裁审理中。 |
| 55 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安庆梁生置业有限公司、安徽梁生置业有限公司 | 2018年5月，建工三建公司与第三人河南倍福利置业有限公司就平顶山市中梁鹰城壹号院项目签订施工总承包合同。建工三建公司于2025年1月向安徽省安庆市迎江区人民法院提起诉讼，2025年11月，安庆市迎江区法院一审判决安庆梁生置业有限公司给付房价款43,322,551元及利息，安徽梁生置业有限公司对本判承担连带清偿责任。被告不服判决，提出上诉，目前本案二审审理中。 |
| 56 | 安徽建工三建集团有限公司 | 海南新庄园房地产开发有限公司 | 2020年11月，建工三建公司与海南新庄园房地产开发有限公司签订《乐山颐和广场EPC项目设计施工总承包合同》。建工三建公司于2025年3月向海南省乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《乐山居颐和广场EPC项目设计施工总承包合同》和《乐山居颐和广场EPC总承包补充协议》；支付工程款63,219,666.73元及违约金20,068,993.21元(暂计至2024年12月30日，实际应计至付清之日)；申请在上述工程款范围内对案涉工程享有工程折价或者拍卖价款的优先受偿权；赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用13,653,418.12元。目前本案一审审理中。 |
| 57 | 安徽建工三建集团有限公司 | 淮南淮富房地产开发有限公司、富力南京地产开发有限公司 | 2021年10月，建工三建公司承建淮南淮富房地产开发有限公司开发的淮南富力城酒店、幼儿园及NS2-NS3#商业施工总承包工程。建工三建公司于2025年3月向安徽省淮南市大通区法院人民法院提起诉讼，2026年2月，淮南市大通区法院一审调解确认淮南淮富房地产开发有限公司共欠付工程款7,913,609.36元；若被告淮南淮富房地产开发有限公司不能按时还款，被告富力南京地产开发有限公司自愿承担共同还款责任；原告对案涉工程在7,913,609.36元范围内享有优先受偿权。 |
| 58 | 安徽建工三建集团有限公司 | 南昌市力资房地产开发有限公司 | 2021年7月，建工三建公司与南昌市力资房地产开发有限公司就力高国资尚郡项目签订施工合同。建工三建公司于2025年4月向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼，要求解除协议并由被告支付违约金40,545,699.31元；支付所欠工程款49,532,882.23元及逾期支付违约金777,394.84元(暂计算至2025年3月20日)；支付工程签证费4,295,915.32元；停工期 |
第
页共189页
间损失48,889,249元；申请对其所承建力高国资尚郡项目工程及额外签证工程等折价、拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。
| 间损失48,889,249元；申请对其所承建力高国资尚郡项目工程及额外签证工程等折价、拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 | |||
| 59 | 安徽建工三建集团有限公司 | 聂祖斌、吴琦、中徽杰水利建设有限公司 | 2020年8月，建工三建公司承建安徽合力股份有限公司新能源电动车托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造项目，工程实际由聂祖斌、吴琦、中徽杰水利建设有限公司施工。建工三建公司于2025年4月向安徽省高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求聂祖斌、吴琦支付项目垫付的费用合计25,375,282.7元及资金占用费；中徽杰水利建设有限公司承担连带责任。目前本案一审审理中。 |
| 60 | 安徽建工三建集团有限公司 | 河南倍福利置业有限公司、常州梁鸿置业有限公司 | 2018年5月，建工三建公司与河南倍福利置业有限公司就平顶山市中梁鹰城壹号院项目施工及有关事项签订施工总承包合同。建工三建公司于2025年4月向河南省平顶山市新华区人民法院提起诉讼，2026年2月26日，河南省平顶山市新华区法院人民法院一审判决被告给付工程款6,877,468.99元及利息。原告不服判决，提起上诉。目前本案二审上诉中。 |
| 61 | 安徽建工三建集团有限公司 | 漳浦县黄龙建设投资有限公司 | 建工三建公承建漳浦县黄龙建设投资有限公司迎宾城工程项目。建工三建公司于2025年5月向厦门仲裁委员会提起仲裁，要求漳浦县黄龙建设投资有限公司支付所欠工程款及逾期付款暂计利息合计9,283,455.34元；申请工程款本金8,780,726.92元在迎宾城一期1#-2#楼享有建设工程价款优先受偿权。目前本案仲裁审理中。 |
| 62 | 安徽建工三建集团有限公司 | 融新建设投资（漳州）有限公司 | 2018年5月，建工三建公司与融新建设投资（漳州）有限公司就御景山庄一期22#-33#楼及地下室工程签订施工合同。建工三建公司于2025年5月向厦门仲裁委员会提起仲裁，要求融新建设投资（漳州）有限公司立即支付所欠工程款及逾期付款暂计利息合计59,859,113.29元；申请工程款本金50,390,564.18元在御景山庄一期22#-33#楼及地下室工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案仲裁审理中。 |
| 63 | 安徽建工三建集团有限公司 | 陕西逸阳房地产开发有限公司 | 2021年3月，建工三建公司与陕西逸阳房地产开发有限公司就西安乐华城首开区一期二标段工程签订施工合同。建工三建公司于2025年3月向陕西省西咸新区人民法院提起诉讼，要求陕西逸阳房地产开发有限公司支付工程款24,320,923.48元及利息2,128,274.25元（利息暂计至2024年12月31日）；申请欠付工程款24,320,923.48元在案涉乐华城首开区一期二标段建安总承包（含消防）工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 64 | 安徽建工三建集团有限公司 | 蒙城安高房地产有限公司、安徽省高速地产集团有限公司 | 2021年2月，建工三建公司与蒙城安高房地产有限公司就蒙城高速·时代首府总承包工程1标段签订合同。2023年6月20日，案涉工程竣工验收合格。建工三建公司于2025年6月向安徽省蒙城县人民法院提起诉讼，要求蒙城安高房地产有限公司支付欠付工程款31,558,944.78元及利息1,551,385.13元（暂计至2025年5月20日）；安徽省高速地产集团有限公司承担连带责任；申请欠付工程款范围内对其承建的蒙城高速·时代首府项目 |
第
页共189页总承包工程1标段折价、变价或者拍卖所得的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。
| 总承包工程1标段折价、变价或者拍卖所得的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 | |||
| 65 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽紫蓬山置业投资有限公司 | 2020年11月，建工三建公司与安徽紫蓬山置业投资有限公司就承建紫蓬山云台项目签订《建设工程施工合同》及补充协议。建工三建公司于2025年6月向安徽省肥西县人民法院提起诉讼，要求确认双方建设工程施工合同关系已于2021年10月9日解除；安徽紫蓬山置业投资有限公司支付工程款27,201,648.4元及利息5,569,745元（暂计至2025年6月30日）；支付总包管理费和配合费用100,000元；赔偿停工、窝工损失7,854,107元；申请在诉请金额范围内对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 66 | 安徽建工三建集团有限公司 | 湛江嘉福投资有限公司 | 2020年,建工三建公司与湛江嘉福投资有限公司签订《悦璟湾花园项目施工总承包合同》和《悦璟湾花园项目基坑支护工程施工合同》。建工三建公司于2025年8月向湛江市中级人民法院提起诉讼，要求湛江嘉福投资有限公司支付拖欠的工程款人民币117,538,410.63元并在该范围内享有优先受偿权；支付逾期付款违约金28,678,469.23元(暂计至2025年7月31日)。目前本案一审审理中。 |
| 67 | 安徽建工三建集团有限公司 | 秦汉新城保障房建设管理有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 建工三建公司与秦汉新城保障房建设管理有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司就合作诚意金及资金占用费的清偿和担保事宜协商签订《还款协议》。建工三建公司于2025年9月向安徽省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求秦汉新城保障房建设管理有限公司偿还欠款208,136,986.30元及利息12,000,000.00元（暂计至2025年7月31日），并承担以200,000,000.00元为基数自2025年8月1日起至实际清偿之日的逾期付款利息；申请对西咸新区新城创远房地产开发有限公司为上述债务所提供抵押物折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司承担连带清偿责任。目前本案一审审理中。 |
| 68 | 安徽建工三建集团有限公司 | 定远明发置业有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公司 | 2021年7月2日，建工三建公司与定远明发置业有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公司签订定远明发财富中心项目施工总承包合同。建工三建公司于2025年8月向安徽省定远县人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《建设工程施工合同》；定远明发置业有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公司支付工程款32,252,567.69元及利息；申请对定远明发财富中心项目施工总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 69 | 安徽建工三建集团有限公司 | 济南国融置业有限责任公司 | 2022年7月11日，建工三建公司与济南国融置业有限责任公司签订《君悦府项目大区施工总承包合同》及《君悦府项目幼儿园施工总承包合同》。建工三建公司于2025年10月向济南市中级人民法院提起诉讼，要求济南国融置业有限责任公司支付工程款131,169,173.37元及利息损失712,661.86元(暂计至2025年9月29日)；赔偿逾期支付工程进度款利息损失1,903,742.77元 |
第
页共189页(暂计至2025年9月9日)；申请就欠付工程款范围内对原告施工的君悦府项目总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。
| (暂计至2025年9月9日)；申请就欠付工程款范围内对原告施工的君悦府项目总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 | |||
| 70 | 安徽建工三建集团有限公司 | 聊城市兴业控股集团有限公司 | 2023年6月16日，建工三建公司与第三人聊城旭润建设有限公司签订《聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升(EPC)项目框架合作协议》。建工三建公司于2025年10月向安徽省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求聊城市兴业控股集团有限公司支付合作诚意金及资金占用利息(暂计至2025年4月14日)合计91,680,277.77元；按照一年期LPR的4倍支付违约金。目前本案一审审理中。 |
| 71 | 安徽建工三建集团有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有限公司 | 2024年12月20日，建工三建公司与陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有限公司就解决相关票据纠纷及担保事宜签订了《协议书》。建工三建公司于2025年9月向安徽省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司支付欠款57,500,000.00元，资金占用费3,177,083.33元及逾期付款利息604,069.44元（暂计至2025年7月31日），并继续承担以57,500,000.00元为基数按照年利率6.2%（二倍LPR）的标准自2025年8月1日起至实际清偿之日的逾期付款利息；判令被告一、被告二连带支付原告律师费用60000元；申请对西咸新区新城创远房地产开发有限公司所提供抵押物折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿。目前本案一审审理中。 |
| 72 | 安徽建工三建集团有限公司 | 六安明发城市开发有限公司、明发集团安徽金寨城市开发有限公司、明发集团(马鞍山)环境建设有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司 | 建工三建公司与六安明发城市开发有限公司签订有7份合同并均已实施完毕。建工三建公司于2025年10月向安徽省六安市叶集区人民法院提起诉讼，要求六安明发城市开发有限公司支付工程款50,353,120.63元及利息损失1,172,017.5元(暂计至2025年10月20日)；申请其承建工程的价款对工程折价或拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权；申请对明发集团安徽金寨城市开发有限公司提供的抵押物拍卖、变卖价款享有优先受偿权；明发集团南京房地产开发有限公司承担连带责任；明发集团(马鞍山)环境建设有限公司在对被告六安明发城市开发有限公司未实缴出资范围内承担支付责任。目前本案一审审理中。 |
| 73 | 安徽建工三建集团有限公司 | 陕西西咸新区秦汉房地产开发有限公司、陕西西咸新区秦汉城市发展集团有限公司 | 2023年1月18日，建工三建公司与陕西西咸新区秦汉房地产开发有限公司、陕西西咸新区秦汉城市发展集团有限公司就秦汉佳苑住宅小区项目(二期)工程项目签订《秦汉佳苑住宅小区项目(二期)施工合同》。建工三建公司于2025年10月向陕西省西咸新区人民法院提起诉讼，要求支付工程款76,154,320.67元。目前本案一审审理中。 |
| 74 | 安徽建工 | 明发集团（淄 | 2020年7月2日，建工三建公司与明发集团（淄博）房地产开 |
第
页共189页
三建集团有限公司
| 三建集团有限公司 | 博）房地产开发有限公司 | 发有限公司签订《淄博明发世贸中心北区一标段施工总承包建设工程施工合同》及《淄博明发世贸中心北区二标段施工总承包建设工程施工合同》。建工三建公司于2025年10月向山东省淄博市中级人民法院提起诉讼，要求明发集团（淄博）房地产开发有限公司支付工程款216,226,008.63元及赔偿逾期支付利息；申请在欠付工程款范围内对淄博明发世贸中心北区一标段、二标段总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 | |
| 75 | 安徽建工三建集团有限公司 | 丰县明城房地产开发有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司、丰县保障性住房建设有限公司 | 2021年4月28日，建工三建公司与县明城房地产开发有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司、丰县保障性住房建设有限公司就丰县星悦城一号地块首开区工程签订《建设工程施工合同》。建工三建公司于2025年10月向江苏省丰县人民法院提起诉讼，要求丰县明城房地产开发有限公司支付原告工程款及逾期付款利息合计为99,454,598.24元；明发集团南京房地产开发有限公司、丰县保障性住房建设有限公司在未出资范围内对上述债务承担连带支付责任；申请对丰县星悦城一号地块工程拍卖或折价价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 76 | 安徽建工三建集团有限公司 | 天津力高大道置业发展有限公司 | 建工三建公司与天津力高大道置业发展有限公司碧锦园一期、二期一标段、二期二标段签订施工合同。建工三建公司于2025年10月向天津市滨海新区人民法院提起诉讼，要求解除双方《津滨汉(挂)2017-9-A号地块项目二期二标段总承包工程补充协议书》；支付工程款86,627,382元及利息5,291,167.63元；支付工程赔偿款500,000元；申请在87,127,382元范围内对“津滨汉(挂)2017-9-A号地块项目”的拍卖价款享有优先受偿权；返还津滨汉(挂)2017-9-A号地块项目三期投标保证金267,000元及利息22,405.39元。目前本案一审审理中。 |
| 77 | 安徽建工三建集团有限公司 | 长沙明发城市建设开发有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司、明发集团有限公司 | 2021年9月13日，建工三建公司与长沙明发城市建设开发有限公司就长沙明发商业广场东小地块3-01~3-05、幼儿园、地下室施工总承包工程签订建设工程施工合同，建工三建公司于2025年10月向湖南省长沙市望城区人民法院提起诉讼，要求长沙明发城市建设开发有限公司支付暂定工程款71,451,370元及逾期付款利息；申请对长沙明发商业广场东小地块3-1#、3-3#、3-4#、3-5#工程拍卖或折价价款享有建设工程价款优先受偿权；明发集团泰州房地产开发有限公司、被告明发集团南京房地产开发有限公司、被告明发集团有限公司在未出资范围内对上述债务承担连带支付责任。目前本案一审审理中。 |
| 78 | 安徽建工三建集团有限公司 | 明发集团江苏大数据产业发展有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司、江苏锡 | 2019年4月24日，建工三建公司与明发集团江苏大数据产业发展有限公司就锡沂数据谷项目签订《锡沂数据谷项目总承包施工战略合作框架协议》。建工三建公司于2025年10月向江苏省新沂市人民法院提起诉讼，要求确认双方协议已于2024年6月24日解除；明发集团江苏大数据产业发展有限公司支付工程款及逾期付款利息（暂计至2025年11月4日）合计50,391,375.52元；明发集团南京房地产开发有限公司、被告江苏锡沂高新区科技发 |
第
页共189页沂高新区科技发展有限公司
| 沂高新区科技发展有限公司 | 展有限公司在未出资范围内对上述债务承担连带支付责任；申请对锡沂数据谷项目工程拍卖或折价价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。 | ||
| 79 | 安徽建工三建集团有限公司 | 王少兵 | 2019年4月，安徽建工三建集团有限公司向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令被告立即返还原告垫付工程款1,679,902.00元及利息。2021年5月，淮北市相山区人民法院一审判决驳回安徽建工三建集团有限公司诉讼请求。安徽建工三建集团有限公司不服判决提出上诉，目前本案正在二审审理中。 |
| 80 | 安徽建工三建集团有限公司 | 宿州首创锦天房地产有限公司、安徽锦天房地产有限公司 | 2021年4月，建工三建公司与宿州首创锦天房地产有限公司签订施工合同。建工三建公司于2023年8月向安徽省宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，要求支付工程款54,570,942元及利息；支付停工损失3,185,424.57元；申请在上述诉请的工程价款范围内对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权；安徽锦天房地产有限公司在36,700,000元范围内向原告承担连带清偿责任。目前本案正在一审审理中。 |
| 81 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、滁州三巽置业有限公司 | 2017年9月，建工三建公司与亳州三巽公馆置业有限公司签订《建设工程施工合同》《三巽·亳公馆项目总包建安工程合同附件》。建工三建公司于2023年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，2024年6月，亳州市谯城区法院一审判决被告亳州三巽公馆置业有限公司、安徽三巽投资集团有限公司支付工程款24,155,845元及利息；就欠付工程款对承建的三巽·亳公馆所涉房屋等在折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权。原告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 |
| 82 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 2017年10月，建工三建公司与安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司签订《建设工程施工合同》及《三巽·亳州公园里项目总包建安工程总包合同附件》《亳州公园里项目补充协议》。建工三建公司于2023年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司立即给付工程款93,809,870.49元及逾期付款的违约金；申请对三巽·亳州公园里项目工程所涉房屋等在折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权；赔偿因其停工、分批开工及未能按约定支付工程进度款造成的资金利息损失、人工费用损失及租赁施工设备租期扩大的租金损失等53,805,449.82元。目前本案正在一审审理中。 |
| 83 | 安徽建工三建集团有限公司 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业 | 2017年10月，安徽建工三建集团有限公司与被告亳州三巽金芙蓉置业有限公司就承建案涉项目亳州公园里工程签订建设工程施工合同，因被告怠于支付工程款，安徽建工三建集团有限公司于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求判令：一、被申请人共同支付结欠的工程款43356689元，并裁决赔偿申请人因其逾期应付转让的工程款及逾期支付保理融资款而承担的违约金；二、确认申请人对上述欠款在亳州三巽亳州公园里工程所涉房屋折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权；三、被申请人三巽控股公司、三巽置业公司、钱堃及安娟对申请 |
第
页共189页
有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟
| 有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟 | 人第一项仲裁请求承担连带责任。目前本案正在一审审理中。 | ||
| 84 | 安徽建工三建集团有限公司 | 亳州三巽公馆置业有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟 | 2017年9月，安徽建工三建集团有限公司与被告亳州三巽公馆置业有限公司就亳公馆工程签订建设工程施工合同，因被告怠于支付工程款，安徽建工三建集团有限公司于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求判令：一、被申请人共同支付工程款21031600元，并裁决赔偿申请人因其逾期应付转让的工程款及逾期支付保理融资款而承担的违约金；二、确认申请人在申请人承建的亳州三巽亳公馆工程所涉房屋折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权。三、被申请人三巽控股公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃及安娟对申请人第一项仲裁请求承担连带责任。目前本案正在一审审理中。 |
| 85 | 安徽建工三建集团有限公司 | 滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟 | 2016年12月，建工三建公司与滁州三巽苏滁置业有限公司就滁州英伦华第（和悦郡）工程签订建设工程施工合同。建工三建公司于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司共同支付工程款23,978,441元及逾期支付相关违约金；申请对承建的滁州三巽英伦华第(和悦郡)项目所涉房屋折价或拍卖的价款享有优先受偿权；三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃及安娟承担连带责任。目前本案正在一审审理中。 |
| 86 | 安徽建工三建集团有限公司 | 滁州三巽城南置业有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽 | 2016年12月，建工三建公司与滁州三巽城南置业有限公司就琅琊府工程签订建设工程施工合同。建工三建公司于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求滁州三巽苏滁置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司共同支付工程款14,799,336元及逾期支付相关违约金；申请上述欠款对承建的滁州三巽琅琊府项目(滁州三悦澜山)所涉房屋折价或拍卖的价款享有优先受偿权；三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限 |
第
页共189页
公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟
| 公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、钱堃、安娟 | 公司、钱堃及安娟承担连带责任。目前本案正在一审审理中。 | ||
| 87 | 安徽建工三建集团有限公司 | 合肥瑞荣置业有限公司 | 2020年8月，建工三建公司与合肥瑞荣置业有限公司就力高君逸花园项目签订施工总承包合同。建工三建公司于2024年7月向安徽省肥东县人民法院提起诉讼，要求支付工程款及利息（暂计至2024年6月20日）合计43,118,462.80元；支付工程款（商票未兑付部分）及利息、贴息合计7,766,364.63元；支付工期延误损失1,350,824.24元；返还未退还的农民工工资保证金及利息合计1,147,695.70；支付水电费增值税及企业所得税损失166,724.60元；申请在被告欠付工程款范围内对工程拍卖或变卖等处置对价享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。 |
| 88 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽蜀山城投置业有限公司、合肥市蜀山区西园街道办事处 | 2019年6月，建工三建公司与徽蜀山城投置业有限公司、合肥市蜀山区西园街道办事处就蜀山区动力三村改造工程签订建设工程施工合同。建工三建公司于2024年8月向合肥仲裁委员会提起诉讼，要求支付工程款21,955,283.55元及逾期付款利息324,419.80元。目前本案正在仲裁审理中。 |
| 89 | 安徽建工三建集团有限公司 | 咸阳力高房地产开发有限公司、江西力高房地产开发有限公司 | 2015年12月，建工三建公司与咸阳力高房地产开发有限公司就咸阳力高御景湾12、14-16#楼及附属车库工程签订施工总承包合同。建工三建公司于2024年7月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼，要求咸阳力高房地产开发有限公司支付工程质保金2,328,485.77元及利息51,721.08元（暂计至2024年6月30日）；申请在工程质保金范围内对咸阳御景湾项目12、14-16#楼及附属车库工程的折价或者拍卖价款享有优先权；江西力高房地产开发有限公司对工程质保金承担连带责任。目前本案一审审理中。 |
| 90 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽临晟投资发展集团有限公司、临泉县重点工程建设服务中心 | 2018年11月，建工三建公司与被告安徽临晟投资发展集团有限公司、临泉县重点工程建设服务中心签订《临泉县银杏苑安置区项目签建设工程施工合同》。建工三建公司于2024年8月向安徽省临泉县人民法院提起诉讼，2024年12月，临泉县法院一审判决，2025年7月，阜阳中院二审调解由安徽临晟投资发展集团有限公司向建工三建公司支付11,185.79万元工程款。目前本案正在履行调解协议中。 |
| 91 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽省六安第一中学 | 2020年7月，建工三建公司与安徽省六安第一中学签订《建设工程施工合同》，实施安徽省六安第一中学扩建项目。建工三建公司于2025年3月向六安仲裁委员会申请仲裁，要求支付工程款128,560,264.49元及利息。目前本案仲裁审理中。 |
第
页共189页
| 92 | 安徽建工三建集团有限公司 | 灵璧县人民医院 | 2018年8月，建工三建公司与灵璧县人民医院签订《新县人民医院二期及配套附属工程建设(EPC)总承包工程项目建设工程施工合同》。建工三建公司于2025年11月向安徽省灵璧县人民法院提起诉讼，要求支付工程款20,690,268.16及逾期利息5,718,669.45元(暂计至2025年10月15日)；支付违约金5,347,327.28元(暂计至2025年10月15日)。目前本案一审审理中。 |
| 93 | 安徽建工三建集团有限公司 | 蒙城安高房地产有限公司、安徽省高速地产集团有限公司 | 2021年2月，建工三建公司与蒙城安高房地产有限公司等就蒙城高速·时代首府总承包工程1标段签订合同。建工三建公司于2025年6月向安徽省蒙城县人民法院提起诉讼，要求蒙城安高房地产有限公司支付工程欠款31,558,944.78元及利息1,551,385.13元（暂计至2025年5月20日）；被告二承担连带责任；申请在欠付工程款范围内对其承建的蒙城高速·时代首府项目总承包工程1标段折价、变价或者拍卖所得的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 94 | 安徽建工三建集团有限公司 | 明发集团睢宁房地产开发有限公司 | 2021年12月，建工三建公司与明发集团睢宁房地产开发有限公司签订《睢宁明发中心二期项目总承包合同》。建工三建公司于2025年7月向睢宁县人民法院提起诉讼，要求支付工程款67,201,580.32元及逾期付款利息；申请欠付建设工程价款，以相对应的工程折价或者拍卖后所得价款由原告优先受偿。目前本案一审审理中。 |
| 95 | 安徽建工三建集团有限公司 | 咸阳桦洋里置业有限公司 | 2019年2月，建工三建公司与咸阳桦洋里置业有限公司签订《力高君御世家项目施工总承包合同》。建工三建公司于2023年1月向陕西省咸阳市中级人民法院提起诉讼，2024年12月，陕西省咸阳市中级人民法院一审判决被告支付工程款44,456,514元（含质保金3,603,649元）及利息，享有优先受偿权。双方均不服判决，提出上诉。目前本案二审审理中。 |
| 96 | 安徽建工三建集团有限公司 | 中山市浩域房地产开发有限公司 | 2017年11月，建工三建公司与中山市浩域房地产开发有限公司签订《力高君御花园项目建设工程施工合同补充协议书》。建工三建公司于2025年12月向中山市第一人民法院提起诉讼，要求支付工程款49,064,839元及利息；申请债权对本案建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 97 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 利辛县农业综合开发服务中心 | 2022年7月26日，建工水利公司与利辛县农业综合开发服务中心签订《2022年利辛县新张集乡高标准农田建设项目施工合同》，工程2023年7月28日已通过完工验收并投入使用，2025年7月28日质保期已满。截至目前，利辛县农业综合开发服务中心工程欠款7,085,868.31元，建工水利公司就此提起仲裁。 |
| 98 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 西南政法大学 | 2016年3月25日,建工水利公司与西南政法大学签订《肖家河西政段综合整治工程施工合同》，2024年3月27日上述工程通过竣工验收，重庆嘉豪工程造价咨询有限公司出具《肖家河西政段综合整治工程结算审核报告》(嘉造字跟结〔2025〕9号)，双方据此审定目结算总金额为128,223,671.93元并签订《结算审核定案表》。截至目前,西南政法大学工程欠款59,287,921.83元，建工水利公司就此提起诉讼。 |
第
页共189页
| 99 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 蚌埠世茂房地产开发有限公司 | 2021年4月，建工水利公司与蚌埠世茂房地产开发有限公司签订《蚌埠龙子湖项目1.1总承包合同文件》，合同金额17,240万元。2023年8月工程交付使用。截至目前，蚌埠世茂房地产开发有限公司尚欠工程款3,723.88万元。 |
| 100 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 彬州市水利局 | 2018年7月30日，建工水利公司成功中标彬州市水利局发包的彬县新民高端能源化工园区备用水源工程1标项目。截至目前，彬州市水利局欠付工程款4,012.62万元；未退还工程前期费用1,100万元。目前本案一审审理中。 |
| 101 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 阜阳城房京开置业有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司 | 一审判决阜阳城房京开置业有限公司支付工程款27,111.05万元；原告享有优先受偿权；建工水利公司向阜阳城房京开置业有限公司支付工期延误违约金1,775万元。建工水利公司上诉，二审裁定发回重审。重审一审判决被告阜阳城房京开置业有限公司支付工程款25,128.13万元，原告享有优先受偿权，被告合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司承担连带清偿责任，建工水利公司告向被告阜阳城房京开置业有限公司支付工期延误违约金1,312.00万元。建工水利公司已上诉。 |
| 102 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 天长市城镇发展（集团）有限公司等 | 建工水利公司作为牵头单位并负责投资、采购和施工任务，合同签订后，建工水利公司和设计院按照上述约定履行了义务，全民健身中心、安置六区北区、炳辉中学、新河路、天宁大道等13个子项目已竣工验收。现诉索要剩余工程款。要求判令：一、判令两被告向原告支付到期合同价款779636427.78元；二、判令两被告向原告支付以779636427.78元为基数，按照5.6%的年利率，自2025年2月12日起计算至实际付清之日止的逾期付款利息，暂计至2025年7月15日为18676623.76元；三、判定原告在779636427.78元以内对原告建设的工程进行折价或者拍卖以优先受偿；四、案件受理费、保全费等诉讼费用由两被告承担。目前本案正在一审审理中。 |
| 103 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 图们市住房和城乡建设局、图们市人民政府 | 2018年3月建工水利公司与图们市住建局签订《图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区政府与社会资本合作PPP项目》。2018年5月原告项目公司成立，承继水利股份的合同关系。2021年3月水利与住建局签订《补充协议(二)》，约定案涉项目退出财政部项目库，但住建局应向原告及时履行回购义务。2021年10月项目竣工验收。至今图们市住建局仅支付了200万元，并未完整履行回购义务。一审判决被告图们市人民政府支付项目回购款46,081.35万元及利息。原告上诉。二审开庭时间未定。 |
| 104 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 贵州大龙汇源开发投资有限公司、贵州大龙经济开发区管委会、国开发展 | 原告分别于2014年1月、2017年9月与贵州大龙汇源开发投资有限公司签订《施工合同协议书》（主体工程）、《施工合同》（附属工程），因被告怠于支付工程款向铜仁市中级人民法院提起诉讼，要求判令：一、被告支付原告欠付主体工程价款8,681.36万元以及利息；二、支付欠付附属工程价款11,982.94万元以及利息；三、上述工程款范围内就其承建的 |
第
页共189页
基金有限公司
| 基金有限公司 | 建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；四、被告贵州大龙经济开发区管委会、国开发展基金有限公司承担连带责任。目前本案正在仲裁审理中。 | ||
| 105 | 陕西安建投资建设有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城创拓产业发展有限公司 | 2023年5月22日,建工三建公司与陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司订立《西咸新区秦汉自动驾驶产业园起步区施工总承包合同》。建工三建公司于2025年10月向陕西省西咸新区人民法院提起诉讼提起诉讼，要求解除双方协议；支付工程款及利息、赔偿损失三项合计375,052,362.44元；申请就该范围对案涉西咸新区秦汉自动驾驶产业园起步区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。 |
| 106 | 安徽畅造建筑工程有限公司 | 安徽建工路港建设集团水利建筑工程有限公司、安徽中旭环境建设有限公司、蚌埠市重点工程建设中心 | 原告安徽畅造建筑工程有限公司系滨河南路道路工程施工方，其于2025年向蚌埠市龙子湖区人民法院提起诉讼，要求建工路港水利建筑公司及安徽中旭环境建设有限责任公司共同支付拖欠的工程款12,927,400.00元（最终以鉴定结果为准）、赔偿因工程迟延付款导致的停工窝工损失500,000.00元。目前本案正在一审审理中。 |
| 107 | 安徽方州建设工程有限公司 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 2025年12月31日收到一审判决，判决：一、安徽建工交通航务集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还安徽方州建设工程有限公司保证金800万元及利息；二、驳回安徽方州建设工程有限公司的其他诉讼请求。2026年1月12日我公司已向法院提起上诉，2026年1月13日法院送达安徽方州上诉状。 |
| 108 | 安徽凤阳路达交通设施有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港公司与安徽凤阳路达交通设施有限公司就凤阳县功臣庙路二期、洪武大道两侧环境治理（绿道）工程交通工程签订《交通工程专业分包合同》。安徽凤阳路达交通设施有限公司于2025年向凤阳县人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付工程款2,076,328.41元，并支付逾期付款利息。目前本案正在一审审理中。 |
| 109 | 安徽国辉电力建设有限公司 | 合肥新创投资控股有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司（第三人）、中煤建工集团有限公司合肥分公司 | 原告安徽国辉电力建设有限公司分包合肥市新站区双凤路等三条道路施工工程项目土石方施工工程，其于2025年6月向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求被告合肥新创投资控股有限公司在欠付工程款范围内代位清偿工程款及逾期付款利息合计1,510,729.48元；申请其在上述工程款范围内对案涉工程项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权。一审驳回起诉，安徽国辉电力建设有限公司不服上诉，目前本案正在二审审理中。 |
| 110 | 安徽锦捷建筑工程有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司、安 | 原告安徽锦捷建筑工程有限公司分包合肥市部分城市道路综合整治工程(市政道路)-1标段防腐涂装施工工程,其于2025年向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求建工路港公司在向第三人 |
第
页共189页徽陶阳建设有限公司（第三人）
| 徽陶阳建设有限公司（第三人） | 应付工程款范围内直接向原告支付工程款1,306,603.68元。目前本案正在一审审理中。 | ||
| 111 | 安徽坤旭建设有限公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司、河南公路工程局集团有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省岳黄高速公路有限责任公司 | 2025年7月，安徽坤旭建设有限公司向无为市人民法院提起诉讼，主张剩余工程款16,823,844.96元。目前案件正在一审审理中。 |
| 112 | 安徽磐石建设工程有限公司 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 建工嘉和公司于2022年2月18日与安徽磐石建设工程有限公司签订《2022年度PC预制构件生产加工劳务分包合同》，2023年4月4日，双方再次签订《PC预制构件生产及钢筋加工加工劳务合同》，由安徽磐石建设工程有限公司提供预制构件生产加工。原告要求建工嘉和公司退还履约保证金10万元；支付剩余劳务款1,032,895.04元及逾期付款利息损失12万元。 |
| 113 | 安徽新鸿伟钢结构有限公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 2024年6月，安徽新鸿伟钢结构有限公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求建工建投公司支付拖欠的材料款1,219,999.8元。2025年12月，安徽省合肥市蜀山区人民法院做出一审判决，驳回原告诉请。原被告双方均不服一审判决向合肥市中级人民法院提起上诉，目前案件待二审开庭。 |
| 114 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 安徽建工地产瑶海有限公司、安徽长城置业集团有限公司 | 安徽新宇环保科技股份有限公司系建工瑶海公司开发的翰林天筑小区景观绿化施工单位，因未能就最终竣工结算价格达成一致，起诉建工瑶海公司支付剩余工程款1,145.25万元。案件处于一审重审中。 |
| 115 | 蚌埠顺通交通设施工程有限公司 | 银江技术股份有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2020年1月，建工水利公司与银江技术股份有限公司订《建设工程施工专业分包合同》，蚌埠顺通交通设施工程有限公司挂靠银江技术股份有限公司施工。2022年1月蚌埠顺通交通设施工程有限公司与建工水利公司协商退场，建工水利公司与银江技术股份有限公司解除合同。2023年12月三方决算，确认工程量2,776.80万元。截至目前，银江技术股份有限公司尚欠蚌埠顺通交通设施工程有限公司833.60万元。 |
| 116 | 巢湖现代建设工程有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、阜阳城京房开置业有限公司 | 建工水利公司与巢湖现代建设工程有限公司就责阜阳时代名门项目一、三标段签订《标前承诺函》。现巢湖现代建设工程有限公司要求结算工程欠款5,884.83万元，并赔偿损失1,530.34万元。 |
第
页共189页
| 117 | 滁州市鑫祥路用工程有限公司明光分公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港公司与滁州市鑫祥路用工程有限公司明光分公司就国道104明光绕城线建设工程01标签订《施工分包协议》,滁州市鑫祥路用工程有限公司明光分公司于2025年12月向明光市人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付工程款12,762,544.80元及利息。目前本案正在一审审理中。 |
| 118 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司 | 贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司于2025年4月16日向贵州省玉屏侗族自治县人民法院提起诉讼，一审判决建工水利公司支付工程款13,725,402.71元，利息按2020年12月12日至付清日按照一年期LPR计算。建工水利公司不服判决，提起上诉。目前本案正在二审审理中。 |
| 119 | 合肥华奥防水环境节能工程有限公司 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 2018年12月，公司与合肥华奥防水环境节能工程有限公司签订《防水工程分包合同》。该工程于2021年2月竣工验收合格，并于2023年3月完成结算。2024年10月，合肥华奥防水环境节能工程有限公司提起诉讼，要求支付工程欠款128.21万元。本案一审法院判决公司不承担付款责任。后吴亚东不服一审判决提起上诉，二审已于2026年2月开庭审理，截至本报告期末，尚未收到二审判决。 |
| 120 | 合肥天创钢铁贸易有限公司 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 2022年4月20日及11月4日，公司就“甘肃西部鑫宇15000吨/农药原药、制剂及中间体建设项目安装工程（二标段）”所需型钢、管材等材料，分别与合肥天创钢铁贸易有限公司签订《材料采购合同》（合同编号：WZ-GSXY-2022.04.15-01）及增补合同（合同编号：WZ-GSXY-2022.04.02-01补1）。公司已按约定完成供货义务。因货款支付事宜，公司提起诉讼，要求被告支付所欠货款本金及利息合计1,864,921.30元（暂计至2025年7月23日）。后经双方沟通达成一致，公司已于2026年2月撤诉。 |
| 121 | 界首市恩硕建筑工程有限公司 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 建工路桥公司与界首市恩硕建筑工程有限公司签订《混凝土罐车运输租赁合同》,其于2025年6月向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求建工路桥公司支付工程款及利息共计1,566,113.45元。目前本案正在一审审理中。 |
| 122 | 刘爱民 | 安徽建工集团股份有限公司 | 刘爱民系本公司金乡县金城大道东延新建道路工程（路基、管网工程）的实际施工人,其于2025年5月12日向金乡县人民法院提起诉讼，要求本公司支付欠付工程款及利息3,022,942.49元。一审2次开庭审理，驳回原告起诉。原告上诉，目前本案正在二审审理中。 |
| 123 | 骆方龙 | 江西循翔建设工程有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 原告于2023年6月向安徽省怀宁县人民法院提起诉讼，诉称S238怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段PPP项目路基工程0i标结算该工程总价款15,47.89万元，扣除被告一已付工程款(含被告二代付款)，被告一尚欠原告工程款294.38万元，履约保证金79.23万元和外经证押金0.5万元。2023年11月，安徽省怀宁县人民法院驳回原告骆方龙的诉讼请求，原告不服判决于2023年12月向安庆市中级人民法院提起上诉。目前本案正在重审，二审已开庭，未判决。 |
第
页共189页
| 124 | 宁波驰海建筑工程有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港公司与宁波驰海建筑工程有限公司就宁波市宁海县旗滨码头、栈桥上部结构劳务工程签订《上部结构劳务合作合同》,宁波驰海建筑工程有限公司于2025年10月向宁海县人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付剩余工程款3,713,275.37元及利息，赔偿窝工、怠工损失1,843,615.00元及利息。目前本案正在一审审理中。 |
| 125 | 山东浩德工程劳务有限公司 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 2021年1月及4月，公司与山东浩德工程劳务有限公司分别签订两份《工程劳务承包协议书》。2024年7月，山东浩德工程劳务有限公司向仲裁委员会提起仲裁，要求公司支付上述两份协议项下的工程欠款595.11万元、29.40万元，以及零星工程款89.93万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。 |
| 126 | 山东特朗环保工程有限公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 2025年6月，山东特朗环保工程有限公司向栖霞市人民法院提起诉讼，要求建工建投公司支付采购设备、安装及新增安装等40,978,631.21元。目前案件正在一审审理中。 |
| 127 | 山东伟胜房地产开发有限公司 | 安徽建工三建集团有限公司 | 山东伟胜房地产开发有限公司于2025年5月向山东省济南市天桥区人民法院提起诉讼，认为在建工三建公司诉山东伟胜房地产开发有限公司工程款支付纠纷案件中，法院按照双方签署的会议纪要进行判决有误，要求建工三建公司返还工程款24,148,516.67元。目前案件正在一审审理中。 |
| 128 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 | 陕西建工第十一建设集团有限公司系界首市进出口企业培育基地A-1#楼扩建改造项目建设工程施工方，项目工程已于2020年12月20日竣工验收并交付使用，已满两年质保期，现起诉索要欠付工程款及利息。目前本案正在一审审理中。 |
| 129 | 水山建设集团有限公司 | 唐山曹妃甸惠通水产科技有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司 | 一审判决：一、被告秦皇岛筑本建筑安装工程有限公司于本判决生效后10日内赔偿原告水山建设集团有限公司财产损失895,647元，被告安徽建工交通航务集团有限公司对上述债务承担连带责任。二、被告秦皇岛筑本建筑安装工程有限公司于本判决生效后10日内给付原告水山建设集团有限公司鉴定评估费27,672元。三、驳回原告的其他诉讼请求。我公司已上诉。河北省唐山市中级人民法院已送达上诉费缴纳通知，已缴纳上诉费。目前暂未收到二审开庭通知。 |
| 130 | 四川南鸿建筑工程有限公司 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司、安徽建工建设投资集团有限公司、 | 2025年11月，四川南鸿建筑工程有限公司向四川省宁南县人民法院提起诉讼，要求长江勘测规划设计研究有限责任公司支付工程款1,011,540.34元，建工建投公司对欠款承担连带责任，宁南县交通局在欠付工程款范围内对欠款承担补充责任。目前案件正在一审审理中。 |
第
页共189页
宁南县交通局
| 宁南县交通局 | |||
| 131 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 安徽建工（黄山）建设投资有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 安徽建工（黄山）建设投资有限公司（曾用名为安徽蓬程建设工程有限公司）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与武汉凌云建筑装饰工程有限公司就肥西县桃花科创产业园EPC项目外装修工程签订专业分包工程。武汉凌云建筑装饰工程有限公司于2025年4月向安徽省肥西县人民法院提起诉讼，要求支付工程款28,891,063.97元、保证金1,542,000.00元及利息。目前案件正在一审审理中。 |
| 132 | 西安重阳路桥建设有限公司 | 四川桓宇建筑工程有限责任公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司、西安涝河水系建设管理有限公司 | 2016年10月，安徽建工集团股份有限公司与四川桓宇建筑工程有限责任公司签订《联合体协议》，组成投标联合体竞标西安涝河水系建设管理有限公司为发包人的“涝河渼陂湖水系生态修复项目”工程。2016年随后，安徽建工集团股份有限公司与四川桓宇建筑工程有限责任公司将所承包的工程分拆转包给西安重阳路桥建设有限公司，并收取的10%转包利润。原告认为，自己系该工程的实际施工人，案涉劳务分包合同无效，联合体收取的10%的工程款9,236.99万元应当向原告支付。原告变更诉讼请求，法院裁定移送至西安市中级人民法院审理。一审审理中。 |
| 133 | 项城市图建建筑劳务工程有限公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、宁南县交通运输局、中国长江三峡集团有限公司 | 项城市图建建筑劳务工程有限公司于2025年11月6日向四川省宁南县人民法院提起诉讼，要求安徽建工建设投资集团有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司共同支付工程款5,523.83万元（含利息）；宁南县交通运输局、中国长江三峡集团有限公司在欠付款项范围内承担支付责任。目前案件正在一审审理中。 |
| 134 | 宜昌市大壮建筑有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、宜昌市黄柏河流域管理局 | 建工水利公司与宜昌市大壮建筑有限公司签订《建设工程施工分包框架协议》。宜昌市大壮建筑有限公司于2025年6月19日向湖北省长阳土家族自治县人民法院提起诉讼，要求建工水利公司支付工程款及利息共计5,747.43万元。目前本案正在一审审理中。 |
| 135 | 尤传仁 | 安徽建工三建集团有限公司、明发集团扬州房地产开发有限公司 | 尤传仁于2021年1月向江苏省扬州市广陵区人民法院提起诉讼，2022年12月，江苏省扬州市广陵区人民法院一审判决本公司支付工程款3,800,521.08元及利息。原告不服判决，提出上诉。江苏省扬州市中级人民法院二审裁定发回重审。目前重审一审审理中。 |
| 136 | 袁旺 | 安徽建工路 | 建工路港公司、张文书及中亿远达信息科技股份有限公司与袁旺 |
第
页共189页
港建设集团有限公司、张文书、中亿远达信息科技股份有限公司
| 港建设集团有限公司、张文书、中亿远达信息科技股份有限公司 | 签订《建设工程施工合同》,袁旺于2025年3月向徐州市泉山区人民法院提起诉讼，要求中亿远达信息科技股份有限公司支付工程款1,232,758.03元及利息，同时要求张文书、建工路港公司在欠付工程款范围内承担连带清偿责任。2025年9月，徐州市泉山区人民法院一审判决被告中亿远达信息科技股份有限公司支付原告工程款1,232,758.03元及利息。中亿远达信息科技股份有限公司不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 | ||
| 137 | 张博钧 | 南宁高速公路建设发展有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司 | 原告张博钧系张村至六景公路一期工程（K0+000~K14+300段）项目实际施工人，其于2024年10月向南宁市中级人民法院提起诉讼，要求南宁高速公路建设发展有限公司和建工路港公司支付合同欠款及相应资金占用利息共计139,489,031.00元。目前本案正在一审审理中。 |
| 138 | 张云龙 | 杜绍森、安徽建工三建集团有限公司 | 张云龙承包由杜绍森、建工三建公司发包的满洲里市扎赉诺尔区全民健身中心一期钢结构、玻璃幕墙制作安装工程。2021年5月，张云龙向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼，要求给付工程款1,402,808.00元及逾期付款利息。目前本案正在一审审理中。 |
| 139 | 漳州恒煜房地产开发有限公司 | 安徽建工三建集团有限公司 | 建工三建公司与漳州恒煜房地产开发有限公司就漳州龙文项目S总承包工程（漳州吾悦广场）、漳州龙文项目东南角底商处（售楼部）和首开区（S6号楼）及其地下室工程签订施工合同及补充协议。漳州恒煜房地产开发有限公司于2025年6月向福建省漳州市龙文区人民法院提起诉讼。2025年12月，福建省漳州市龙文区人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 |
| 140 | 中天建设集团有限公司 | 安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 | 该案于2025年7月30日开庭，2025年12月4日收一审判决，判决主要内容为：一、被告安徽建工建筑工业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中天建设集团有限公司逾期供货违约金580000元；二、被告安徽建工建筑工业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告中天建设集团有限公司经济损失465000元；三、被告安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司对本判决第一、二项确认的付款义务承担连带责任；四、驳回原告中天建设集团有限公司其他诉讼请求。目前该案处于待二审立案阶段 |
| 141 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 建工嘉和公司于2022年5月27日与中铁四局集团第一工程有限公司下设滨湖花园（二区）EPC总承包项目经理部就PC构件采购事宜签订《买卖合同》。嘉和工业公司就合同项下欠款12,502,000.16元及利息向合肥仲裁委员会申请仲裁。2025年3月7日，中铁四局集团第一工程有限公司向合肥仲裁委员会申请裁决嘉和工业公司支付其误工损失暂计算为4,563,309.70元(实际损失以鉴定后结果为准)。 |
| 142 | 重庆筑精建筑劳务有限公司 | 安徽建工交通航务集团有限公司、中 | 2025年10月16日鉴定报告征求意见稿已经出具，专家辅助人已拟好反馈意见，代理律师已修改审核提交给法院。2026年1月12日法院出具补充鉴定意见征求意见稿，要求我公司1月16 |
第
页共189页
交第四航务工程勘察设计院有限公司、京农（新疆）农业产业发展有限公司
| 交第四航务工程勘察设计院有限公司、京农（新疆）农业产业发展有限公司 | 日前将意见反馈至法院。外聘专家已拟定补充鉴定意见稿回复意见，律所已审核修改提交法院。2026年2月10日法院已送达鉴定报告终稿。法院通知案件将于3月23日开庭审理，交航公司已向法院申请中止审理。法院回复3月23日继续开庭，未同意中止审理，我公司已安排外聘专家拟好庭审提问提纲及鉴定报告异议材料，并向法院申请要求鉴定机构人员出庭。 | ||
| 143 | 舟山雪域石油化工有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司、梁少君 | 舟山雪域石油化工有限公司于2024年10月向安徽省合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付西藏自治区S303线郭庆至同卡段整治改建工程项目货款及违约金共计1,936,503.53元。2025年10月，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院一审判决建工路港公司支付原告货款及违约金共计1,936,503.53元。建工路港公司不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。 |
| 144 | 左宗德 | 陈茂川、安徽建工集团股份有限公司、安徽建工集团股份有限公司 | 2016年7月，被申请人陈茂川需要资金周转向申请人借款400万元。2023年9月，申请人提起诉讼，请求裁决被申请人陈茂川向申请人偿还借款400万元和暂计利息583.13万元;申请人追加本公司为被申请人，并对安徽建工集团控股有限公司（陈茂川现未付款范围内）款项的债务承担连带清偿责任。目前本案仲裁委，裁决不支持申请人仲裁请求，本公司不承担责任。 |
十三、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次2025年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。本利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
根据上述两项利润分配方案，2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司目前主要分为六个分部，即：投资与工程施工业务、智能制造业务、商品房销售与社会服务业务、建材与商贸物流业务、设计检测咨询业务、新兴产业业务。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
2.报告分部的财务信息
单位：万元
第
页共189页项目
| 项目 | 投资与工程施工业务 | 智能制造业务 | 商品房销售与社会服务业务 | 建材、商贸物流业务 |
| 资产总额 | 28,776,730.97 | 641,525.81 | 1,556,386.98 | 1,185,128.98 |
| 负债总额 | 23,695,836.06 | 472,135.71 | 1,280,180.85 | 1,084,907.02 |
| 营业收入 | 7,785,488.91 | 306,155.18 | 571,022.30 | 1,271,869.63 |
| 营业成本 | 6,696,508.53 | 272,200.53 | 515,916.95 | 1,222,664.41 |
（续上表）
| 项目 | 设计检测咨询业务 | 新兴产业业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产总额 | 157,244.26 | 202,773.18 | -9,683,049.50 | 22,836,740.68 |
| 负债总额 | 87,033.69 | 96,706.23 | -6,965,068.31 | 19,751,731.25 |
| 营业收入 | 81,472.71 | 14,408.62 | -1,710,617.41 | 8,319,799.94 |
| 营业成本 | 55,280.37 | 8,946.44 | -1,683,418.59 | 7,088,098.64 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)账龄情况
第
页共189页账龄
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 7,925,518,541.63 | 6,130,958,114.79 |
| 1-2年 | 1,077,525,136.32 | 538,016,838.04 |
| 2-3年 | 244,030,633.45 | 530,548,037.99 |
| 3-4年 | 369,388,887.70 | 203,652,589.11 |
| 4-5年 | 184,750,621.96 | 242,650,717.10 |
| 5年以上 | 862,098,877.84 | 775,966,824.47 |
| 账面余额合计 | 10,663,312,698.90 | 8,421,793,121.50 |
| 减：坏账准备 | 1,304,378,159.87 | 1,200,703,220.33 |
| 账面价值合计 | 9,358,934,539.03 | 7,221,089,901.17 |
(2)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 104,173,263.58 | 0.98 | 104,173,263.58 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,559,139,435.32 | 99.02 | 1,200,204,896.29 | 11.37 | 9,358,934,539.03 |
| 合计 | 10,663,312,698.90 | 100.00 | 1,304,378,159.87 | 12.23 | 9,358,934,539.03 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 110,744,189.86 | 1.31 | 110,744,189.86 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,311,048,931.64 | 98.69 | 1,089,959,030.47 | 13.11 | 7,221,089,901.17 |
| 合计 | 8,421,793,121.50 | 100.00 | 1,200,703,220.33 | 14.26 | 7,221,089,901.17 |
2)重要的单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期初数 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | |
第
页共189页单位名称
| 单位名称 | 期初数 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | |
| Arabest公司 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京桑德环境工程有限公司 | 15,526,096.71 | 15,526,096.71 | 8,955,170.43 | 8,955,170.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他应收单位 | 17,469,498.24 | 17,469,498.24 | 17,469,498.24 | 17,469,498.24 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 110,744,189.86 | 110,744,189.86 | 104,173,263.58 | 104,173,263.58 | 100.00 | |
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方组合 | 6,625,757,023.35 | ||
| 账龄组合 | 3,933,382,411.97 | 1,200,204,896.29 | 30.51 |
| 小计 | 10,559,139,435.32 | 1,200,204,896.29 | 11.37 |
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,595,768,166.33 | 79,788,408.31 | 5.00 |
| 1-2年 | 784,113,163.74 | 62,729,053.10 | 8.00 |
| 2-3年 | 244,030,633.45 | 24,403,063.35 | 10.00 |
| 3-4年 | 367,934,817.22 | 147,173,926.90 | 40.00 |
| 4-5年 | 184,750,621.96 | 129,325,435.36 | 70.00 |
| 5年以上 | 756,785,009.27 | 756,785,009.27 | 100.00 |
| 小计 | 3,933,382,411.97 | 1,200,204,896.29 | 30.51 |
(3)坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 110,744,189.86 | 6,570,926.28 | 104,173,263.58 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,089,959,030.47 | 110,134,098.05 | -111,767.77 | 1,200,204,896.29 | ||
| 合计 | 1,200,703,220.33 | 110,134,098.05 | 6,570,926.28 | -111,767.77 | 1,304,378,159.87 | |
(4)应收账款和合同资产金额前5名情况
第
页共189页
单位名称
| 单位名称 | 期末账面余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备 | ||
| 应收账款 | 合同资产 | 小计 | |||
| 安徽建工集团（重庆荣昌）高速公路有限公司 | 974,801,874.60 | 974,801,874.60 | 7.38 | ||
| 枞阳恒越实业投资有限公司 | 478,934,152.80 | 263,017,578.70 | 741,951,731.50 | 5.62 | 31,936,072.50 |
| 安徽建工集团（铜陵）高速公路有限公司 | 651,117,235.93 | 88,103,908.30 | 739,221,144.23 | 5.60 | |
| 安徽建工集团（霍邱）高速公路有限公司 | 594,576,760.74 | 594,576,760.74 | 4.50 | ||
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 563,037,964.12 | 563,037,964.12 | 4.26 | ||
| 小计 | 3,262,467,988.19 | 351,121,487.00 | 3,613,589,475.19 | 27.35 | 31,936,072.50 |
2.其他应收款
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 532,543,016.68 | 463,676,292.68 |
| 其他应收款 | 9,557,756,195.87 | 9,321,043,069.95 |
| 合计 | 10,090,299,212.55 | 9,784,719,362.63 |
(2)应收股利
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 195,187,560.80 | 195,187,560.80 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 22,751,266.72 | 14,884,375.12 |
| 安徽建工检测科技集团有限公司 | 111,858,154.00 | 61,603,466.10 |
| 安徽建工集团设备租赁服务有限公司 | 1,404,204.04 | 753,406.13 |
| 安徽长城置业集团有限公司 | 179,114,400.00 | 179,114,400.00 |
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 1,240,741.79 | |
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 11,987,168.96 | 5,100,000.00 |
第
页共189页项目
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 1,554,619.08 | |
| 安徽建工（亳州）建设投资有限公司 | 5,623,779.83 | 5,623,779.83 |
| 安徽建工州来建设投资有限公司 | 1,056,121.46 | |
| 安徽建工皖江建设投资有限公司 | 765,000.00 | |
| 安徽建工交通设施科技有限公司 | 1,409,304.70 | |
| 小计 | 532,543,016.68 | 463,676,292.68 |
(3)其他应收款
1)款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 合并范围内关联方 | 9,216,419,081.47 | 9,008,558,890.79 |
| 投标保证金、履约保证金 | 66,376,977.31 | 94,372,134.38 |
| 其他保证金及往来款 | 510,315,315.80 | 449,480,709.00 |
| 账面余额小计 | 9,793,111,374.58 | 9,552,411,734.17 |
| 减：坏账准备 | 235,355,178.71 | 231,368,664.22 |
| 账面价值合计 | 9,557,756,195.87 | 9,321,043,069.95 |
2)账龄情况
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 9,342,432,269.17 | 9,148,785,907.02 |
| 1-2年 | 110,355,215.04 | 116,713,669.80 |
| 2-3年 | 65,486,197.44 | 24,298,527.01 |
| 3-4年 | 21,814,615.49 | 19,901,115.87 |
| 4-5年 | 19,593,949.90 | 8,742,347.15 |
| 5年以上 | 233,429,127.54 | 233,970,167.32 |
| 账面余额小计 | 9,793,111,374.58 | 9,552,411,734.17 |
| 减：坏账准备 | 235,355,178.71 | 231,368,664.22 |
| 账面价值合计 | 9,557,756,195.87 | 9,321,043,069.95 |
3)坏账准备计提情况
①类别明细情况
| 种类 | 期末数 |
第
页共189页
账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 55,765,377.45 | 0.57 | 55,765,377.45 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,737,345,997.13 | 99.43 | 179,589,801.26 | 1.84 | 9,557,756,195.87 |
| 合计 | 9,793,111,374.58 | 100.00 | 235,355,178.71 | 2.40 | 9,557,756,195.87 |
（续上表）
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 59,480,784.06 | 0.62 | 59,480,784.06 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,492,930,950.11 | 99.38 | 171,887,880.16 | 1.81 | 9,321,043,069.95 |
| 合计 | 9,552,411,734.17 | 100.00 | 231,368,664.22 | 2.42 | 9,321,043,069.95 |
②采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并内关联方组合 | 9,216,419,081.47 | ||
| 投标保证金、履约保证金 | 66,376,977.30 | 2,850,067.12 | 4.29 |
| 账龄组合 | 454,549,938.36 | 176,739,734.14 | 38.88 |
| 其中：1年以内 | 104,843,358.89 | 5,242,167.95 | 5.00 |
| 1-2年 | 109,626,528.59 | 8,770,122.28 | 8.00 |
| 2-3年 | 64,880,707.44 | 6,488,070.74 | 10.00 |
| 3-4年 | 21,802,975.49 | 8,721,190.19 | 40.00 |
| 4-5年 | 19,593,949.90 | 13,715,764.93 | 70.00 |
| 5年以上 | 133,802,418.05 | 133,802,418.05 | 100.00 |
| 小计 | 9,737,345,997.13 | 179,589,801.26 | 1.84 |
4)坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |
第
页共189页
项目
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初数 | 171,887,880.16 | 59,480,784.06 | 231,368,664.22 | |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -2,809,418.56 | 2,809,418.56 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,661,272.54 | 40,648.56 | 7,701,921.10 | |
| 本期收回或转回 | 3,715,406.61 | 3,715,406.61 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 176,739,734.14 | 2,850,067.12 | 55,765,377.45 | 235,355,178.71 |
| 期末坏账准备计提比例（%） | 38.88 | 4.29 | 100.00 | 2.40 |
5)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例（%） | 期末坏账准备 |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 往来款 | 2,371,897,047.57 | 1年以内 | 24.22 | |
| 安徽长城置业集团有限公司 | 往来款 | 1,895,491,260.43 | 1年以内 | 19.36 | |
| 安徽建工交通航务集团有限公司 | 往来款 | 929,980,687.00 | 1年以内 | 9.50 | |
| 安徽建工现代商贸物流集团有限公司 | 往来款 | 832,610,000.00 | 1年以内 | 8.50 | |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 往来款 | 321,519,012.48 | 1年以内 | 3.28 | |
| 小计 | 6,351,498,007.48 | 64.86 |
3.长期股权投资
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
第
页共189页账面余额
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 30,458,260,510.99 | 30,458,260,510.99 | 26,104,033,262.44 | 2,100,000.00 | 26,101,933,262.44 | |
| 对联营、合营企业投资 | 477,949,796.54 | 477,949,796.54 | 50,766,460.38 | 50,766,460.38 | ||
| 合计 | 30,936,210,307.53 | 30,936,210,307.53 | 26,154,799,722.82 | 2,100,000.00 | 26,152,699,722.82 |
(2)对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | |
| 安徽建工水利开发投资集团第二公路工程有限责任公司 | 28,000,000.00 | ||
| 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 229,000,000.00 | ||
| 郎溪县省道建设管理有限公司 | 160,000,000.00 | ||
| 宿州市安水建设项目管理有限公司 | 202,000,000.00 | ||
| 桐城市安建公路工程有限公司 | 230,896,000.00 | ||
| 南平市延平水美城市建设管理有限公司 | 142,340,000.00 | ||
| 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 78,720,948.00 | ||
| 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 375,740,000.00 | ||
| 萧县安水建设投资有限公司 | 248,046,726.19 | ||
| 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 231,047,790.00 | ||
| 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 135,584,600.00 | ||
| 六安市裕新建设管理有限公司 | 136,800,000.00 | ||
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 5,858,239,685.62 | ||
| 图们市吉皖建设管理有限公司 | 280,752,938.40 | ||
| 蚌埠安水项目管理有限公司 | 543,457,600.00 | ||
| 临泉安建交通投资管理有限公司 | 60,297,724.80 | ||
| 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 | 210,872,089.64 | 20,000,000.00 | |
| 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 128,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团太湖交通投资有限公司 | 253,198,600.00 | ||
| 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 95,566,400.00 | ||
第
页共189页
安徽建工集团宿州投资有限公司156,701,400.00安徽建工集团宿徐投资有限公司9,300,000.00安徽建工集团桐城投资有限公司70,000,000.00安徽建工集团宜秀投资有限公司6,000,000.00安徽建工集团投资发展有限公司4,535,266,096.821,076,469,141.52安徽建工集团（霍邱）高速公路有限公司506,272,153.60343,000,000.00安徽建工集团（宿州）项目管理有限公司409,200,000.00195,000,000.00安徽建工集团（六安）高速公路有限公司131,209,767.00128,596,722.16安徽兴皖市政园林工程有限责任公司6,000,000.00安徽建工集团电子商务有限公司50,000,000.00安徽建工集团安庆高速公路有限公司5,000,000.00安徽建工云定制房屋科技有限公司115,430,000.0084,570,000.00安徽建工三建集团有限公司2,527,154,151.20安徽建工（六安）建设投资有限公司10,000,000.0040,000,000.00安徽建工昱信建设投资有限公司3,000,000.00安徽建工建设投资集团有限公司2,038,363,409.89安徽皖江船舶制造科技有限公司35,423,654.65安徽建工公路桥梁建设集团有限公司1,069,867,879.16安徽建工（马鞍山）建设发展有限公司2,218,313.65
12,403,325.1安徽建工（亳州）建设发展有限公司8安徽建工（亳州）建设投资有限公司10,000,000.00安徽建工路港建设集团有限公司708,615,605.90200,000,000.00安徽建工建设安装集团有限公司252,450,946.55安徽长城置业集团有限公司872,700,000.00安徽建工(淮北)建设投资有限公司728,325.915,000,000.00安徽建工交通航务集团有限公司636,394,900.00500,000,000.00安徽建工新能源科技有限公司20,000,000.003,000,000.00安徽建工现代商贸物流集团有限公司936,202,800.00安徽建工集团建材科技有限公司300,000,000.00安徽建工集团新时代酒店管理有限公司10,000,000.005,000,000.00
第
页共189页安徽建工交通设施科技有限公司
| 安徽建工交通设施科技有限公司 | 117,604,800.00 | ||
| 安徽建工集团设备租赁服务有限公司 | 77,306,374.27 | ||
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 97,024,550.81 | ||
| 安徽建工检测科技集团有限公司 | 16,000,000.00 | ||
| 安徽建工智能制造集团有限公司 | 80,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（云南）有限公司 | 4,000,000.00 | ||
| 安徽建工（老挝）有限责任公司 | 3,400,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 安徽建工（安哥拉）有限责任公司 | 7,000,000.00 | ||
| 安徽建工（马来西亚）有限公司 | 1,293,084.00 | 1,955,244.80 | |
| 安徽建工萧龙建设投资有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工国际贸易（海南）有限公司 | 3,012,589.37 | 79,864.75 | |
| 新疆大漠长河旅游发展有限公司 | 105,000,000.00 | ||
| 安徽安建装饰工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | ||
| 马鞍山安建建设投资有限公司 | 80,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 | 95,535,331.83 | ||
| 安徽安建公路工程有限责任公司 | 10,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 安徽建工长江建设投资有限公司 | 60,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 6,350,000.00 | ||
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 10,200,000.00 | 40,800,000.00 | |
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 43,561,000.00 | ||
| 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 2,550,000.00 | ||
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 1,530,000.00 | ||
| 安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 | 53,681,700.00 | ||
| 安徽建工集团滁州房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工江东建设投资有限公司 | 8,250,000.00 | ||
| 安徽建工淮海建设投资有限公司 | 3,000,000.00 | ||
| 安徽建工皖江建设投资有限公司 | 2,550,000.00 | ||
| 安徽建工集团合肥建设投资有限公司 | 5,100,000.00 |
第
页共189页安徽建工州来建设投资有限公司
| 安徽建工州来建设投资有限公司 | 56,100,000.00 | ||
| 安徽建工融城建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工皖岳建设投资有限公司 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 安徽建工和州建设投资有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 深圳徽建投资发展有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 广东徽建投资开发有限公司 | 1,400,000.00 | ||
| 安徽建工淮旅建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工蔡楚建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工集团合六高速公路有限公司 | 151,322,651.04 | ||
| 安徽建工集团绩旌高速公路有限公司 | 20,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（呼和浩特）高速公路有限公司 | 118,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团宿埇高速公路有限公司 | 286,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（滁州）高速公路有限公司 | 252,080,024.28 | ||
| 安徽建工集团（重庆荣昌）高速公路有限公司 | 144,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司 | 73,600,000.00 | ||
| 安徽建工集团（巢湖）高速公路有限公司 | 112,500,000.00 | ||
| 安徽建工集团（铜陵）高速公路有限公司 | 237,216,000.00 | ||
| 安徽建工集团宁九高速公路有限公司 | 590,000,000.00 | ||
| 安徽建工（安庆）建设投资有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团涡利高速公路有限公司 | 58,200,000.00 | ||
| 安徽建工集团五亳高速公路有限公司 | 19,400,000.00 | ||
| 新疆安和投资发展有限公司 | 510,000.00 | ||
| 伊犁安建投资发展有限公司 | 1,275,000.00 | ||
| 新疆安建投资发展有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 喀什安建投资发展有限公司 | 750,000.00 | ||
| 西藏安建城市建设有限公司 | 1,561,200.00 | ||
| 安徽省低空科技发展有限公司 | 35,000,000.00 | ||
| 安徽喜乐康宁食品科技有限公司 | 6,000,000.00 |
第
页共189页小计
| 小计 | 26,104,033,262.44 | 2,100,000.00 | 4,766,825,848.55 |
（续上表）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | |||
| 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 安徽建工水利开发投资集团第二公路工程有限责任公司 | 28,000,000.00 | ||||
| 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 229,000,000.00 | ||||
| 郎溪县省道建设管理有限公司 | 160,000,000.00 | ||||
| 宿州市安水建设项目管理有限公司 | 202,000,000.00 | ||||
| 桐城市安建公路工程有限公司 | 230,896,000.00 | ||||
| 南平市延平水美城市建设管理有限公司 | 142,340,000.00 | ||||
| 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 78,720,948.00 | ||||
| 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 375,740,000.00 | ||||
| 萧县安水建设投资有限公司 | 248,046,726.19 | ||||
| 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 231,047,790.00 | ||||
| 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 135,584,600.00 | ||||
| 六安市裕新建设管理有限公司 | 136,800,000.00 | ||||
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 5,858,239,685.62 | ||||
| 图们市吉皖建设管理有限公司 | 280,752,938.40 | ||||
| 蚌埠安水项目管理有限公司 | 543,457,600.00 | ||||
| 临泉安建交通投资管理有限公司 | 60,297,724.80 | ||||
| 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 | 230,872,089.64 | ||||
| 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 128,000,000.00 | ||||
| 安徽建工集团太湖交通投资有限公司 | 253,198,600.00 | ||||
| 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 95,566,400.00 | ||||
| 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 156,701,400.00 | ||||
| 安徽建工集团宿徐投资有限公司 | 9,300,000.00 | ||||
| 安徽建工集团桐城投资有限公司 | 70,000,000.00 | ||||
| 安徽建工集团宜秀投资有限公司 | 6,000,000.00 | ||||
第
页共189页安徽建工集团投资发展有限公司
| 安徽建工集团投资发展有限公司 | 5,611,735,238.34 | |
| 安徽建工集团（霍邱）高速公路有限公司 | 849,272,153.60 | |
| 安徽建工集团（宿州）项目管理有限公司 | 604,200,000.00 | |
| 安徽建工集团（六安）高速公路有限公司 | 259,806,489.16 | |
| 安徽兴皖市政园林工程有限责任公司 | 6,000,000.00 | |
| 安徽建工集团电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 安徽建工集团安庆高速公路有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 安徽建工云定制房屋科技有限公司 | 200,000,000.00 | |
| 安徽建工三建集团有限公司 | 2,527,154,151.20 | |
| 安徽建工（六安）建设投资有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 安徽建工昱信建设投资有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 2,038,363,409.89 | |
| 安徽皖江船舶制造科技有限公司 | 35,423,654.65 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 1,069,867,879.16 | |
| 安徽建工（马鞍山）建设发展有限公司 | 2,218,313.65 | |
| 安徽建工（亳州）建设发展有限公司 | 12,403,325.18 | |
| 安徽建工（亳州）建设投资有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 安徽建工路港建设集团有限公司 | 908,615,605.90 | |
| 安徽建工建设安装集团有限公司 | 252,450,946.55 | |
| 安徽长城置业集团有限公司 | 872,700,000.00 | |
| 安徽建工(淮北)建设投资有限公司 | 5,728,325.91 | |
| 安徽建工交通航务集团有限公司 | 1,136,394,900.00 | |
| 安徽建工新能源科技有限公司 | 23,000,000.00 | |
| 安徽建工现代商贸物流集团有限公司 | 936,202,800.00 | |
| 安徽建工集团建材科技有限公司 | 300,000,000.00 | |
| 安徽建工集团新时代酒店管理有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 安徽建工交通设施科技有限公司 | 117,604,800.00 | |
| 安徽建工集团设备租赁服务有限公司 | 77,306,374.27 | |
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 97,024,550.81 | |
| 安徽建工检测科技集团有限公司 | 16,000,000.00 |
第
页共189页安徽建工智能制造集团有限公司
| 安徽建工智能制造集团有限公司 | 80,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（云南）有限公司 | 4,000,000.00 | ||
| 安徽建工（老挝）有限责任公司 | 3,400,000.00 | ||
| 安徽建工（安哥拉）有限责任公司 | 7,000,000.00 | ||
| 安徽建工（马来西亚）有限公司 | 3,248,328.80 | ||
| 安徽建工萧龙建设投资有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工国际贸易（海南）有限公司 | 3,092,454.12 | ||
| 新疆大漠长河旅游发展有限公司 | 105,000,000.00 | ||
| 安徽安建装饰工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | ||
| 马鞍山安建建设投资有限公司 | 80,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 | 95,535,331.83 | ||
| 安徽安建公路工程有限责任公司 | 10,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 安徽建工长江建设投资有限公司 | 60,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 6,350,000.00 | ||
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 51,000,000.00 | ||
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 43,561,000.00 | ||
| 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 2,550,000.00 | ||
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 1,530,000.00 | ||
| 安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 | 53,681,700.00 | ||
| 安徽建工集团滁州房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | ||
| 安徽建工江东建设投资有限公司 | 8,250,000.00 | ||
| 安徽建工淮海建设投资有限公司 | 3,000,000.00 | ||
| 安徽建工皖江建设投资有限公司 | 2,550,000.00 | ||
| 安徽建工集团合肥建设投资有限公司 | 5,100,000.00 | ||
| 安徽建工州来建设投资有限公司 | 56,100,000.00 | ||
| 安徽建工融城建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工皖岳建设投资有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 安徽建工和州建设投资有限公司 | 1,000,000.00 |
第
页共189页深圳徽建投资发展有限公司
| 深圳徽建投资发展有限公司 | 4,000,000.00 | ||
| 广东徽建投资开发有限公司 | 1,400,000.00 | ||
| 安徽建工淮旅建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工蔡楚建设投资有限公司 | 1,020,000.00 | ||
| 安徽建工集团合六高速公路有限公司 | 151,322,651.04 | ||
| 安徽建工集团绩旌高速公路有限公司 | 20,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（呼和浩特）高速公路有限公司 | 118,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团宿埇高速公路有限公司 | 286,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（滁州）高速公路有限公司 | 252,080,024.28 | ||
| 安徽建工集团（重庆荣昌）高速公路有限公司 | 144,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司 | 73,600,000.00 | ||
| 安徽建工集团（巢湖）高速公路有限公司 | 112,500,000.00 | ||
| 安徽建工集团（铜陵）高速公路有限公司 | 237,216,000.00 | ||
| 安徽建工集团宁九高速公路有限公司 | 590,000,000.00 | ||
| 安徽建工（安庆）建设投资有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 安徽建工集团涡利高速公路有限公司 | 58,200,000.00 | ||
| 安徽建工集团五亳高速公路有限公司 | 19,400,000.00 | ||
| 新疆安和投资发展有限公司 | 510,000.00 | ||
| 伊犁安建投资发展有限公司 | 1,275,000.00 | ||
| 新疆安建投资发展有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 喀什安建投资发展有限公司 | 750,000.00 | ||
| 西藏安建城市建设有限公司 | 1,561,200.00 | ||
| 安徽省低空科技发展有限公司 | 35,000,000.00 | ||
| 安徽喜乐康宁食品科技有限公司 | 6,000,000.00 | ||
| 小计 | 412,598,600.00 | 30,458,260,510.99 |
(3)对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | ||||
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
第
页共189页被投资单位
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | ||||
| 账面价值 | 减值准备 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 联营企业 | ||||||
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 2,368,728.69 | -14,595.50 | ||||
| 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,273,266.49 | 1,765,227.08 | ||||
| 怀宁安建发展有限公司 | 15,971,748.20 | 8,643,139.11 | ||||
| 中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | |||||
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 1,195,764.03 | |||||
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,852,219.02 | 243,123.79 | ||||
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 626,116.31 | -102,961.54 | ||||
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 16,145,603.51 | 9,400,000.00 | -5,311,610.03 | |||
| 中好建造（安徽）科技有限公司 | 5,600,000.00 | -590,885.87 | ||||
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 272,911,700.00 | 199.12 | ||||
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 64,800,000.00 | |||||
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 42,000,000.00 | |||||
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 27,840,000.00 | |||||
| 合计 | 50,766,460.38 | 422,551,700.00 | 4,631,636.16 | |||
（续上表）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | ||||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 联营企业 | ||||||
| 安徽建工集团宿徐建设有限公司 | 2,354,133.19 | |||||
| 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业 | 8,038,493.57 | |||||
第
页共189页被投资单位
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | ||||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 账面价值 | 减值准备 | |
| （有限合伙） | ||||||
| 怀宁安建发展有限公司 | 24,614,887.31 | |||||
| 中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | |||||
| 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 1,195,764.03 | |||||
| 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 7,095,342.81 | |||||
| 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 | 523,154.77 | |||||
| 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 | 20,233,993.48 | |||||
| 中好建造（安徽）科技有限公司 | 5,009,114.13 | |||||
| 芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 | 272,911,899.12 | |||||
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 64,800,000.00 | |||||
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 42,000,000.00 | |||||
| 重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司 | 27,840,000.00 | |||||
| 合计 | 477,949,796.54 | |||||
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 9,679,027,097.67 | 8,722,936,417.81 | 6,488,415,756.50 | 5,898,566,190.80 |
| 其他业务收入 | 337,222,708.72 | 110,708,758.18 | 393,691,973.39 | 95,002,670.41 |
| 合计 | 10,016,249,806.39 | 8,833,645,175.99 | 6,882,107,729.89 | 5,993,568,861.21 |
2.投资收益
第
页共189页项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 645,374,099.34 | 545,025,602.79 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,631,636.16 | -5,353,682.47 |
| 理财产品收益 | 19,551,681.67 | 17,355,202.31 |
| 其他 | -2,076,751.75 | -6,068,490.95 |
| 合计 | 667,480,665.42 | 550,958,631.68 |
十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
(1)明细情况
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 24,376,544.44 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 21,893,363.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 19,670,859.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 105,029,130.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,374,619.06 | |
| 小计 | 195,344,517.74 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 28,901,492.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,951,629.75 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 150,491,395.91 |
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.05 | 0.80 | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16 | 0.71 | 0.71 |